- 相關推薦
監理工程師《合同管理》預測題及答案
監理工程師考試時間為5月21-22日，不知道大家都復習得怎么樣了呢?下面百分網小編為大家搜索整理了關于《合同管理》預測題及答案，歡迎參考練習，希望對大家備考有所幫助!想了解更多相關信息請持續關注我們應屆畢業生考試網!
一、單項選擇題
1、關于當事人在施工合同中約定的仲裁條款，下列說法正確的是( )。
A.仲裁條款是獨立存在的
B.合同若發生變更，則仲裁條款無效
C.合同出現爭議時，當事人可向人民法院起訴
D.合同解除后，仲裁條款也隨之失去效力
參考答案：A
參考解析： 合同成立后，合同中的仲裁條款是獨立存在的。合同的無效、變更、解除、終結，不影響仲裁協議的效力。當事人如果約定仲裁，又無法通過和解和調解解決爭議，應及時將該爭議提交仲裁委員會。
2、根據《建設工程施工合同(示范文本)》，發包人采購的建筑材料運抵施工現場，在由承包人保管前，應經過( )共同清點。
A.發包人與承包人
B.工程師與承包人
C.發包人與工程師
D.承包人與供貨人
參考答案：A
參考解析： 發包人在其所供應的材料設備到貨前24小時，應以書面形式通知承包人，由承包人派人與發包人共同清點。
3、仲裁協議是采取仲裁方式解決爭議的前提條件，這體現了仲裁制度的( )。
A.自愿原則
B.公平合理原則
C.依法獨立進行原則
D.一裁終局原則
參考答案：A
參考解析： 仲裁的原則包括自愿原則、公平合理原則、仲裁依法獨立進行原則和一裁終局原則。其中，自愿原則是指解決合同爭議是否選擇仲裁方式以及選擇仲裁機構本身并無強制力。當事人采用仲裁方式解決糾紛時，應當貫徹雙方自愿原則，達成仲裁協議。如有一方不同意進行仲裁的，仲裁機構即無權受理合同糾紛。
4、依據《建設工程施工合同(示范文本)》的規定，由發包人采購材料交付承包人保管時，下列表述中不正確的是( )。
A.材料運抵施工現場后，承包人與發包人共同清點
B.到貨材料的規格與合同約定不符，承包人可以代為調劑串換
C.材料設備接收后移交承包人保管，發包人不需支付保管費用
D.到貨材料數量多于合同的約定時，發包人應將多余部分運出工地
參考答案：C
參考解析： 發包人在其所供應的材料設備到貨前24小時，應以書面形式通知承包人，由承包人派人與發包人共同清點;發包人供應材料的規格、型號與合同約定不符時，承包人可以代為調劑串換，發包方承擔相應的費用;到貨材料數量多于合同約定的數量時，發包人負責將多出部分運出施工場地;發包人供應的材料設備經雙方共同清點接收后，由承包人妥善保管，發包人支付相應的保管費用。
5、下列關于當事人在施工合同中約定的仲裁條款的說法中，正確的是( )。
A.仲裁條款是獨立存在的
B.合同若發生變更，則仲裁條款無效
C.合同出現爭議時，當事人可向人民法院起訴
D.合同解除后，仲裁條款也隨之失去效力
參考答案：A
參考解析： 合同成立后，合同中的仲裁條款是獨立存在的。合同的無效、變更、解除、終結，不影響仲裁協議的效力。當事人如果約定仲裁，又無法通過和解和調解解決爭議，應及時將該爭議提交仲裁委員會。
6、委托監理合同變更或解除合同的通知或協議( )，協議未達成之前，原合同仍然有效。
A.必須經公證機關公證
B.必須采取書面形式
C.可采取口頭形式
D.由仲裁機構裁定
參考答案：B
參考解析： 依據《建設工程委托監理合同(示范文本)》，變更或解除合同的通知或協議必須采取書面形式，協議未達成之前，原合同仍然有效。
7、( )綜合衡量價格、商務、技術等各項因素對招標文件的滿意程度，按照統一標準(分值或貨幣)量化后進行比較的方法。
A.綜合評估法
B.價格折算法
C.最低價評標法
D.評分法
參考答案：A
參考解析： 綜合評估法是綜合衡量價格、商務、技術等各項因素對招標文件的滿意程度，按照統一標準(分值或貨幣)量化后進行比較的方法。采用綜合評估法，可以將這些因素折算為貨幣、分數或比例系數等，再作比較。綜合評估法一般適用于招標人對招標項目的技術、性能有專門要求的項目。
8、關于可變更合同與可撤銷合同的說法，正確的是( )。
A.兩者訂立的情形不同
B.兩者的法律后果不同
C.當事人要求變更合同，人民法院也可撤銷合同
D.當事人要求撤銷合同，人民法院也可變更合同
參考答案：B
參考解析： 可變更合同與可撤銷合同訂立的情形相同，人民法院或者仲裁機構不得主動變更或者撤銷合同，當事人如果只要求變更，人民法院或者仲裁機構不得撤銷其合同。合同被撤銷后的法律后果與合同無效的法律后果相同而合同變更的法律后果則不同于無效合同。
9、在項目招標中，中標通知書發出后，中標人拒絕與招標人訂立書面合同時( )。
A.中標人不承擔法律責任
B.招標人應退還其投標保證金
C.招標人可沒收其投標保證金，如果招標人的損失小于保證金，則部分應退還中標人
D.招標人可沒收其投標保證金，如果招標人的損失大于保證金，則可繼續向中標人追索差額
參考答案：D
參考解析： 《招標投標法》第六十條規定，中標人不履行與招標人訂立的合同的，履約保證金不予退還，給招標人造成的損失超過履約保證金數額的，還應當對超過部分予以賠償;沒有提交履約保證金的，應當對招標人的損失承擔賠償責任。
10、1FIDIC《施工合同條件》規定，承包商簽訂合同時應提供( )，接受預付款前應提供預付款擔保。
A.留置擔保
B.保證擔保
C.抵押擔保
D.履約擔保
參考答案：D
參考解析： FIDIC《施工合同條件》規定，承包商簽訂合同時應提供履約擔保，接受預付款前應提供預付款擔保。
11、《建設工程施工合同(示范文本)》規定，承包商遞交索賠報告28天后，工程師未對此索賠要求作出任何表示，則應視為( )。
A.工程師已拒絕索賠要求
B.承包人需提交現場記錄和補充證據資料
C.承包人的索賠要求已經被認可
D.需等待發包人批準
參考答案：C
參考解析： 《建設工程施工合同(示范文本)》規定，工程師收到承包人遞交的索賠報告和有關資料后，如果在28天內既未予答復，也未對承包人作進一步要求的話，則視為承包人提出的該項索賠要求已經被認可。
12、在設計文件中要求采用新技術、新工藝施工的工程項目，為了合理分擔風險，施工合同中約定的計價方式應為( )。
A.固定價格
B.可調價格
C.綜合單價
D.成本加酬金
參考答案：D
參考解析： 成本加酬金合同，是指發包人負擔全部工程成本，對承包人完成的工作支付相應酬金的計價方式。這類計價方式通常用于緊急工程施工，如災后修復工程;或采用新技術、新工藝施工，雙方對施工成本均心中無底，為了合理分擔風險采用此種方式。
13、依據設計合同示范文本，下列有關設計變更中提法不正確的是( )。
A.設計人負責對不超出原定范圍的內容做出必要的調整補充
B.發包人需要委托其他設計單位完成設計變更工作，需經原設計人書面同意
C.發包人原因的重大設計變更造成設計人需返工時，雙方需另行協商簽訂補充協議
D.如果發包人確需修改設計時，應首先請設計單位修改，然后經有關部門審批后使用
參考答案：D
參考解析： 如果發包人根據工程的實際需要確需修改建設工程勘察、設計文件時，應當首先報經原審批機關批準，然后由原建設工程勘察、設計單位修改。
14、在施工合同履行過程中，承包人完成隱蔽工程施工自檢后，未經工程師認可即進行了工程隱蔽。工程師指示承包人將隱蔽工程剝露后進行了檢查和試驗，結果表明工程質量不符合合同約定的質量標準。該事件的合同責任應為( )。
A.承包人應獲得工期順延和費用補償
B.工期不予順延，費用也不予補償
C.工期不予順延，費用應當補償
D.工期應予順延，費用不予補償
參考答案：B
參考解析： 工程具備隱蔽條件或達到專用約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。若工程師未能按以上時間提出延期要求，又未按時參加驗收，承包人才可自行組織驗收，而承包人未經工程師認可即進行工程隱蔽，重新檢驗后的工期不予順延，費用不予補償。
15、關于合同終止的說法，不正確的是( )。
A.債務相互抵銷
B.合同終止表示合同關系消滅
C.債權人不得通過免除債務使合同終止
D.債權債務同歸于一人導致合同終止
參考答案：C
參考解析： 合同終止是合同關系的消滅，不可能恢復。按照《合同法》的規定，有下列情形之一的，合同的權利義務終止：①債務已經按照約定履行;②合同解除;③債務相互抵銷;④債務人依法將標的物提存;⑤債權人免除債務;⑥債權債務同歸于一人;CD法律規定或者當事人約定終止的其他情形。
16、根據《建設工程設計合同(示范文本)》的規定，訂立合同時，發包人應提供的設計依據文件和資料不包括( )。
A.城市規劃許可文件
B.工程勘察資料
C.限額設計的要求
D.經批準的項目可行性研究報告
參考答案：C
參考解析： 設計依據文件和資料具體包括：(1)經批準的項目可行性研究報告或項目建議書;(2)城市規劃許可文件;(3)工程勘察資料等。選項C是項目設計的要求。
17、關于必須招標項目的說法，不正確的是( )。
A.大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目必須招標
B.項目總投資達到限額標準的，招標代理機構也必須通過招標來確定
C.全部使用國有資金投資的、單項合同估算價為100萬元的施工項目必須招標
D.勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上項目必須招標
參考答案：B
參考解析： 《招標投標法》要求，屬于必須以招標方式進行工程項目建設及與建設有關的設備、材料等采購總體范疇包括：①大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目;②國家投資、融資的項目;③使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。國家計委頒布的《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》，對必須招標的范圍作出了進一步細化的規定。要求各類工程項目的建設活動，達到下列標準之一者，必須進行招標：①施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上;②重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上;③勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上。依法必須進行招標的項目，全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導地位的，應當公開招標。
18、在下列表述中，不屬于對招標人的招標能力要求的是( )。
A.有審查投標單位資質的能力
B.有組織開標、評標、定標的能力
C.有與招標工作相適應的組織場所
D.有與招標工作相適應的經濟、法律咨詢和技術管理人員
參考答案：C
參考解析： 對招標人招標能為的要求包括：①有與招標工作相適應的經濟、法律咨詢和技術管理人員;②有組織編制招標文件的能力;③有審查投標單位資質的能力;④有組織開標、評標、定標的能力。
19、下列關于資格預審和資格后審的說法，不正確的是( )。
A.資格預審與資格后審不同時使用
B.公開招標的項目，實行資格預審
C.邀請招標的項目，實行資格后審
D.資格預審與資格后審的審查內容略有差別
參考答案：D
參考解析： 對于公開招標的項目，實行資格預審。邀請招標的項目，實行資格后審。資格預審和資格后審不同時使用，二者的審查時間是不同的，但二者的審查內容是一致的。
20、施工單位在工程完工后對工程質量進行了檢查，確認工程質量符合有關工程建設強制性標準，符合設計文件及合同要求，并提出工程竣工報告。該工程竣工報告應經( )審核簽字。
A.項目經理和總監理工程師
B.總監理工程師和施工單位有關負責人
C.項目經理和施工單位有關負責人
D.發包人和專業監理工程師
參考答案：C
參考解析： 施工單位在工程完工后對工程質量進行了檢查，確認工程質量符合有關工程建設強制性標準，符合設計文件及合同要求，并提出工程竣工報告。工程竣工報告應經項目經理和施工單位有關負責人審核簽字。
21、在某工程項目招標過程中，某投標人研究招標文件后，以書面形式提出質疑問題，招標人對此問題給予了書面解答，則該解答( )。
A.應發給全體投標人，但不必說明問題來源
B.只對該投標人有效
C.應發給全體投標人，并說明問題來源
D.對全體投標人有效，但無須發送給其他投標人
參考答案：A
參考解析： 投標人研究招標文件和現場考察后會以書面形式提出某些質疑問題，招標人應及時給予書面解答。招標人對任何一位投標人所提問題的回答，必須發送給每一位投標人，以保證招標的公開和公平，但不必說明問題的來源。回答函件作為招標文件的組成部分，如果書面解答的問題與招標文件中的規定不一致，以函件的解答為準。
22、對處理建設單位與監理單位之間拖欠監理費的糾紛，沒有強制執行效力的文書是( )。
A.人民法院的判決
B.仲裁機構的裁決
C.經過公證的還款協議
D.經過鑒證的還款協議
參考答案：D
參考解析： 按照《民事訴訟法》的規定，經過法定程序公證證明的法律行為、法律事實和文書。人民法院應當作為認定事實的根據。但有相反證據足以推翻公證證明的除外。對于追償債款、物品的債權文書，經過公證后，該文書還有強制執行的效力。而經過鑒證的合同則沒有這樣的效力，在訴訟中仍需要對合同進行質證，人民法院應當辨別真偽，審查確定其效力。
23、在設計合同履行過程中，設計審批部門拖延對設計文件審批的損失應由( )承擔。
A.發包人
B.設計人
C.發包人和設計人共同
D.設計審批部門
參考答案：A
參考解析： 發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或合同項目停緩建，均視為發包人應承擔的風險。
24、在國外，建筑工程一切險的投保人一般是( )。
A.業主
B.承包人
C.監理人
D.發包人
參考答案：B
參考解析：在國外，建筑工程一切險的投保人一般是承包人。如FIDIC《施工合同條件》要求，承包人以承包人和業主的共同名義對工程及其材料、配套設備裝置投保保險。
25、委托人向監理人支付報酬的期限和方式是在( )中明確的。
A.工程建設委托監理合同
B.建設工程委托監理合同標準條件
C.有關法律法規
D.建設工程委托監理合同專用條件
參考答案：A
參考解析： 工程建設委托監理合同明確了當事人雙方確定的委托監理工程的概況(工程名稱、地點、工程規模、總投資);委托人向監理人支付報酬的期限和方式;合同簽訂、生效、完成時間;雙方愿意履行約定的各項義務的表示。
26、某單位為了解決職工住房問題，與某房地產開發商簽訂了一份購買一棟宿舍樓的合同，該合同法律關系客體是指( )。
A.物
B.行為
C.智力成果
D.貨幣
參考答案：A
參考解析：合同法律關系客體是指參加合同法律關系的主體享有的權利和承擔的義務所共同指向的對象，主要包括物、行為、智力成果。其中，法律意義上的物是指可為人們控制并具有經濟價值的生產資料和消費資料，可以分為動產和不動產、流通物與限制流通物、特定物與種類物等。建筑材料、建筑設備、建筑物等都可能成為合同法律關系的客體。
27、勘察合同履行中，為了保證勘察工作順利開展，下列準備工作中不屬于發包人的工作是( )。
A.修好通行道路、接通電源水源
B.勘察現場設備機具的布置和架設
C.落實土地征用、青苗樹木賠償
D.平整施工場地
參考答案：B
參考解析：根據項目的具體情況，雙方可以在合同內約定由發包人負責保證勘察工作順利開展應提供的條件，可能包括：①落實土地征用、青苗樹木賠償;②拆除地上地下障礙物;③處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題;④平整施工場地;⑤修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等。
28、根據《建設工程委托監理合同(示范文本)》，下列關于建設工程設計深度要求的說法中，不正確的是( )。
A.設計標準可以高于國家規范的強制性要求
B.技術設計文件應滿足編制方案設計文件的需要
C.施工圖設計文件應滿足設備材料采購的需要
D.方案設計文件應滿足編制工程預算的要求
參考答案：D
參考解析： 設計深度要求包括設計標準可以高于國家規范的強制性規定，發包人不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。方案設計文件應當滿足編制初步設計文件和控制概算的需要;初步設計文件應當滿足編制施工招標文件、主要設備材料訂貨和編制施工圖設計文件的需要;施工圖設計文件應當滿足設備材料采購、非標準設備制作和施工的需要，并注明建設工程合理使用年限。具體內容要根據項目的特點在合同內約定。
29、發包人根據工程的實際確需修改建設工程設計文件，應當報( )進行批準。
A.原設計單位
B.原審批機關
C.原備案部門
D.建設行政管理部門
參考答案：B
參考解析： 如果發包人根據工程的實際需要確需修改建設工程勘察、設計文件時，應當首先報經原審批機關批準，然后由原建設工程勘察、設計單位修改。
30、全部施工內容只發一個合同包、招標人僅與一個中標人簽訂合同的招標方式，與按專業分別發包、分別簽訂合同的招標方式相比，其特點是( )。
A.管理較簡單，有能力參與競爭的投標人較少
B.管理較簡單，有能力參與競爭的投標人較多
C.管理較復雜，有能力參與競爭的投標人較少
D.管理較復雜，有能力參與競爭的投標人較多
參考答案：A
參考解析： 根據《招標投標法》規定，全部施工內容只發一個合同包招標，招標人僅與一個中標人簽訂合同，施工過程中管理工作比較簡單，但有能力參與競爭的投標人較少。如果招標人有足夠的管理能力，也可以將全部施工內容分解成若干個單位工程和特殊專業工程分別發包，一則可能發揮不同投標人的專業特長增強投標的競爭性;二則每個獨立合同比總承包合同更容易落實，即使出現問題也是局部的，易于糾正或補救。但招標發包的數量多少要適當，合同太多會給招標工作和施工階段的管理工作帶來麻煩或不必要的損失。
31、甲施工企業授權某采購員到乙公司采購鋼材，但該采購員用蓋有甲施工企業公章的空白合同文本，與乙公司訂立了購買水泥的合同，則該合同( )。
A.有效，但應由采購員向乙公司支付貨款
B.有效，由甲施工企業向乙公司支付貨款
C.無效，由采購員向乙公司支付貨款
D.無效，甲施工企業退貨，乙公司的損失由采購員承擔
參考答案：B
參考解析： “表見代理”是善意相對人通過被代理人的行為足以相信無權代理人具有代理權的代理。基于此項信賴，該代理行為有效。
32、如果當事人在施工合同中約定通過仲裁解決爭議，若因一方的違約行為，另一方按約定的程序終止了合同，雙方發生了爭議，此爭議應當由( )進行處理。
A.終止合同方選定的仲裁委員會
B.違約方選定的仲裁委員會
C.雙方選定的仲裁委員會
D.有管轄權的人民法院
參考答案：C
參考解析： 當事人采用仲裁方式解決糾紛，應當貫徹雙方自愿原則，達成仲裁協議。仲裁協議的內容包括：①請求仲裁的意思表示;②仲裁事項;③選定的仲裁委員會。因此，仲裁委員會應當由雙方當事人協商選定。合同成立后，合同中的仲裁條款是獨立存在的，合同的無效、變更、解除、終止，不影響仲裁協議的效力。
33、承包人在施工中提出的涉及對設計圖紙或施工組織設計的變更及對材料、設備的換用的合理化建議，需經( )同意。
A.設計單位
B.施工單位負責人
C.發包人
D.工程師
參考答案：D
參考解析： 承包人在施工中提出的合理化建議被發包人采納，若建議涉及對設計圖紙或施工組織設計的變更及對材料、設備的換用，則須經工程師同意。
34、《建設工程質量管理條例》頒布后，由于保修期限較長，為了維護承包人的合法利益( )。
A.不再扣留質量保修金，只承擔保修費用
B.不再扣留質量保修金，保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔
C.扣留質量保修金，并承擔保修費用
D.扣留質量保修金，保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔
參考答案：B
參考解析： 《建設工程質量管理條例》頒布后，由于保修期限較長，為了維護承包人的合法利益，竣工結算時不再扣留質量保修金。保修費用，由造成質量缺陷的責任方承擔。
35、執行政府指導價的合同，合同當事人一方未在交付期限內交付合同標的時，依據《合同法》的規定，遇價格下降時，應執行( )。
A.原價格
B.新價格
C.原價格和新價格的平均價
D.市場價格
參考答案：B
參考解析： 《合同法》第六十三條規定，執行政府定價或者政府指導價的，在合同約定的交付期限內政府價格調整時，按照交付時的價格計價。逾期交付標的物的，遇價格上漲時，按照原價格執行;價格下降時，按照新價格執行。逾期提取標的物或者逾期付款的，遇價格上漲時，按照新價格執行;價格下降時，按照原價格執行。
36、在設計合同履行過程中，設計人已完成設計工作的20%，發包人要求終止或解除合同，則( )。
A.設計人應退還發包人已付的定金
B.設計人不退還發包人已付的定金
C.發包人支付該階段設計費的一半
D.發包人支付該階段的全部設計費
參考答案：C
參考解析： 在設計合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人已付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
37、某施工合同對工程拖期竣工的日拖期賠償額和最高賠償金額均作出了約定。合同履行中，發生了承包商分階段移交工程拖期竣工的情形，根據FIDIC《施工合同條件》，下列關于計算拖期違約賠償金額的說法中，正確的是( )。
A.日拖期賠償額和最高賠償限額均應折減
B.日拖期賠償額和最高賠償限額均不折減
C.日拖期賠償額折減，最高賠償限額不折減
D.日拖期賠償額不折減，最高賠償限額折減
參考答案：C
參考解析： 簽訂合同時雙方需約定El拖期賠償額和最高賠償限額。如果合同內規定有分階段移交的工程，在整個合同工程竣工日期以前，工程師已對部分分階段移交的工程頒發了工程接收證書且證書中注明的該部分工程竣工日期未超過約定的分階段竣工時間，則全部工程剩余部分的日拖期違約賠償額應相應折減。
38、合同當事人之間出現合同糾紛，可以向仲裁機構提交仲裁協議請求仲裁。關于仲裁協議，下列說法錯誤的是( )。
A.仲裁協議是仲裁機構對糾紛進行仲裁的先決條件
B.仲裁機構應按照仲裁協議進行仲裁
C.仲裁協議約束合同當事人
D.仲裁協議不排除法院對糾紛的管轄權
參考答案：D
參考解析： 仲裁協議的作用包括：①合同當事人均受仲裁協議的約束;②它是仲裁機構對糾紛進行仲裁的先決條件;③它排除了法院對糾紛的管轄權;④仲裁機構應按仲裁協議進行仲裁。
39、評標委員會評審某投標文件時發現，投標文件中的施工組織設計基本可行，但其中一個分項工程的施工方案存在質量安全隱患。關于評標委員會對該投標文件處理的說法，錯誤的是( )。
A.該投標文件沒有完全響應招標文件，存在細微偏差
B.該投標文件仍屬于有效投標書
C.評標委員會應要求投標人對施工組織設計中的缺陷予以澄清
D.投標人修改施工組織設計時，可以在書面澄清中修改承諾的施工工期
參考答案：D
參考解析： 存在細微偏差的投標文件，指投標文件基本上符合招標文件要求，但在個別地方存在漏項或者提供了不完整的技術信息和數據等情況，并且補正這些遺漏或者不完整不會對其他投標人造成不公平的結果。屬于存在細微偏差的投標書，可以書面要求投標人在評標結束前予以澄清、說明或者補正，但不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。
40、某施工企業擁有一處辦公樓，評估價為6000萬元。該施工企業從A銀行貸款4000萬元，從B銀行貸款2000萬元，并與B銀行辦理了抵押登記。后該施工企業無力還款，經訴訟后拍賣辦公樓，取得售樓款5000萬元用于清償A、B銀行債務。A、B銀行債權的分配數額應為( )。
A.A銀行4000萬元，B銀行1000萬元
B.A銀行3300萬元，B銀行1700萬元
C.A、B銀行各項工作2500萬元
D.A銀行3000萬元，B銀行2000萬元
參考答案：D
參考解析： 同一財產向兩個以上債權人抵押的，拍賣、變賣抵押物所得的價款按照以下規定清償：①抵押合同已登記生效的，按抵押物登記的先后順序清償，順序相同的，按照債權比例清償;②抵押合同自簽訂之日起生效的，如果抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償，順序相同的，按照債權比例清償。抵押物已登記的先于未登記的受償。在本題中，若施工企業與B銀行辦理了抵押登記，按照規定清償債務時，B銀行應先于A銀行受償，因此先清償B銀行的2000萬元，剩余3000萬元用于清償A銀行的債務。
41、根據《建設工程施工合同(示范文本)》，工程變更分為設計變更和其他變更，下列事項中，屬于其他變更的是( )。
A.改變工程的標高和基線
B.增加合同中約定的工程量
C.提高合同中約定的質量標準
D.改變施工作業的順序和時間
參考答案：C
參考解析： 《建設工程施工合同(示范文本)》中將工程變更分為工程設計變更和其他變更兩類。其他變更是指合同履行中發包人要求變更工程質量標準及其他實質性變更。
42、下列選項中，不屬于招標準備工作的是( )。
A.招標資格與備案
B.確定招標方式
C.資格審查
D.發布招標公告
參考答案：C
參考解析： 招標準備工作包括招標資格與備案、確定招標方式和發布招標公告(或招標邀請書)。這些準備工作應該相互協調，有序實施。
43、下列招標項目中，不能采用評標價法評標的是( )。
A.設備招標
B.施工招標
C.材料招標
D.設計招標
參考答案：D
參考解析： 設計招標評標時不能過分追求投標價的高低，評標委員更多關注于所提供方案的技術先進性、所達到的技術指標、方案的合理性，以及對工程項目投資效益的影響。因此，設計招標不能采用評標價法評標。
44、某搶險救災工程，施工單項合同估算價為5000萬元人民幣，該項目( )。
A.必須公開招標
B.必須邀請招標
C.可直接委托發包
D.必須聘請招標代理機構委托發包
參考答案：C
參考解析： 按照規定，可以不進行招標，采用直接委托的方式發包建設任務的情形包括：①涉及國家安全、國家秘密的工程;②搶險救災工程;③利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工等特殊情況;④建筑造型有特殊要求的設計;⑤采用特定專利技術、專有技術進行勘察、設計或施工;⑥停建或者緩建后恢復建設的單位工程，且承包人未發生變更的;⑦施工企業自建自用的工程，且該施工企業資質等級符合工程要求的;⑧在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，且承包人未發生變更的;⑨法律、法規、規章規定的其他情形。
45、下列正常監理酬金中，不屬于直接成本的費用是( )。
A.監理人員的工資
B.經營業務費
C.監理期間使用與監理工作相關的檢測儀器攤銷費
D.用于該項工程監理人員的其他專項開支
參考答案：B
參考解析： 正常的監理酬金的構成，是監理單位在工程項目監理中所需的全部成本，再加上合理的利潤和稅金。其中的直接成本包括：①監理人員和監理輔助人員的工資，包括津貼、附加工資、獎金等;②用于該項工程監理人員的其他專項開支，包括差旅費、補助費等;③監理期間使用與監理工作相關的計算機和其他檢測儀器、設備的攤銷費用;④所需的其他外部協作費用。
46、在下列行為中，不符合暫停施工規定的是( )。
A.工程師在確有必要時，應以書面形式下達停工指令
B.工程師應在提出暫停施工要求后48小時內提出書面處理意見
C.承包人實施工程師處理意見，提出復工要求后可復工
D.工程師應在承包人提出復工要求后48小時內給予答復
參考答案：C
參考解析： 工程師應當以書面形式通知承包人暫停施工，并在發出暫停施工通知后的48小時內提出書面處理意見。承包人應當按照工程師的要求停止施工，并妥善保護已完工工程。承包人實施工程師作出的處理意見后，可提出書面復工要求。工程師應當在收到復工通知后的48小時內給予相應的答復。如果工程師未能在規定的時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后48小時內未予答復，承包人可以自行復工。
47、按照市場行情約定價格的合同，合同履行時市場行情發生波動，則( )。
A.無論上漲還是下降均按新價格執行
B.無論上漲還是下降均按原合同價執行
C.價格上漲按原價格執行，價格下降按新價格執行
D.價格下降按原價格執行，價格上漲按新價格執行
參考答案：B
參考解析： 合同在履行中既可能是按照市場行情約定價格，也可能執行政府定價或政府指導價。如果是按照市場行情約定價格履行，則市場行情的波動不應影響合同價，合同仍執行原價格。
48、某工程項目在施工階段投保了建筑工程一切險，保險人承擔保險責任的開始時間是( )。
A.中標通知書發出日
B.施工合同協議書簽字日
C.保險合同簽字日
D.保險工程在工地上動工
參考答案：D
參考解析： 建筑工程一切險的保險責任自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備運抵工地之時起始，至工程所有人對部分或全部工程簽發完工驗收證書或驗收合格，或工程所有人實際占用或使用或接受該部分或全部工程之時終止，以先發生者為準。
49、甲公司與乙公司訂立了一份總貨款為20萬元的設備購銷合同。合同約定的違約金為貨款總值的20%。同時，甲公司向乙公司給付定金l萬元，后乙公司違約，給甲公司造成損失2萬元，乙公司應依法向甲公司支付( )萬元。
A.2
B.5
C.3
D.6
參考答案：B
參考解析： 《合同法》第一百一十六條規定，當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。但是，這兩種違約責任不能合并使用。本題中，乙公司應支付違約金4萬元，并應將甲公司交付的1萬元定金予以返還。因此，乙公司應依法向甲公司支付5萬元。
50、在FIDIC《施工合同條件》中，為了保證工程的質量，工程師可以在認為必要時依據變更程序，指示承包商變更規定檢驗的位置或細節，進行附加檢驗或試驗，由此引起的費用和工期變化應( )。
A.由業主承擔
B.由承包商承擔
C.由工程師確定由誰承擔
D.視檢驗結果是否合格劃分責任歸屬
參考答案：D
參考解析： 為了保證工程的質量，工程師除按合同規定進行正常的檢驗外，還可以在認為必要時依據變更程序，指示承包商變更規定檢驗的位置或細節、進行附加檢驗或試驗等。由于額外檢查和試驗是基準日前承包商無法合理預見的情況，涉及的費用和工期變化，視檢驗結果是否合格劃分責任歸屬。
二、多項選擇題
1、根據《建設工程委托監理合同(示范文本)》的規定，以下對建設工程委托監理合同的敘述中，正確的有( )。
A.監理工作完成或終止時，監理人應將供監理人使用的設施歸還委托人
B.監理收到監理報酬尾款時監理合同終止
C.監理合同的范圍是監理工程師為委托人提供服務的范圍和工作量
D.監理人有工程設計變更的審批權
E.委托人對監理人選定的分包單位無否決權
參考答案：A,B,C
參考解析： 委托人有對工程規模、規劃設計、生產工藝設計、設計標準和使用功能等要求的認定權;工程設計變更審批權。監理人所選擇的監理工作分包單位必須事先征得委托人的認可。在沒有取得委托人的書面同意前，監理人不得開始實行、更改或終止全部或部分服務的任何分包合同。
2、根據《合同法》的規定，承諾必須具備的條件包括( )。
A.必須由受要約人作出
B.只能向要約人作出
C.內容應當與要約的內容一致
D.可以隨時發出
E.必須采取書面形式
參考答案：A,B,C
參考解析： 承諾是受要約人作出的同意要約的意思表示。承諾必須具備的條件包括：①承諾必須由受要約人作出，非受要約人向要約人作出的接受要約的意思表示是一種要約而非承諾;②承諾只能向要約人作出;③承諾的內容應當與要約的內容一致;④承諾必須在承諾期限內發出，超過期限，除要約人及時通知受要約人該承諾有效外，為新要約。
3、A.工程師對進度計劃和對承包人施工進度的認可，可以免除承包人對施工組織設計和工程進度計劃本身的缺陷所應承擔的責任
B.群體工程中采取分階段進行施工的單項工程，承包人也不應按單項工程編制進度計劃
C.承包人應當在專用條款約定的日期，將施工組織設計和施工進度計劃提交工程師
D.工程師接到承包人提交的進度計劃后，應當予以確認或者提出修改意見
E.進度計劃經工程師予以認可的主要目的，是作為發包人和工程師依據計劃進行協調和對施工進度控制的依據
參考答案：C,D,E
參考解析： 工程師對進度計劃和對承包人施工進度的認可，不免除承包人對施工組織設計和工程進度計劃本身的缺陷所應承擔的責任。群體工程中采取分階段進行施工的單項工程，承包人則應按照發包人提供圖紙及有關資料的時間，按單項工程編制進度計劃，分別向工程師提交。承包人應當在專用條款約定的日期，將施工組織設計和施工進度計劃提交工程師。工程師接到承包人提交的進度計劃后，應當予以確認或者提出修改意見。進度計劃經工程師予以認可的主要目的，是作為發包人和工程師依據計劃進行協調和對施工進度控制的依據。
4、設計招標與其他招標在程序上的主要區別包括( )。
A.招標方式不同
B.招標文件的內容不同
C.對投標書的編制要求不同
D.開標形式不同
E.評標原則不同
參考答案：B,C,D,E
參考解析： 設計招標與其他招標在程序上的主要區別有如下幾個方面：①招標文件的內容不同;②對投標書的編制要求不同;③開標形式不同;④評標原則不同。
5、某設備安裝工程，由于設備制造原因試車達不到合同約定的驗收要求，則( )。
A.由該設備采購一方負責重新購置或修理
B.承包人負責拆除或重新安裝
C.設備由承包人采購的，工期不予順延
D.設備由發包人采購的，工期不予順延
E.設備由承包人采購的，工期相應順延
參考答案：A,B,C
參考解析： 由于設備制造原因試車達不到驗收要求，由該設備采購一方負責重新購置或修理，承包人負責拆除或重新安裝。設備由承包人采購的，由承包人承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用，工期不予順延;設備由發包人采購的，發包人承擔上述各項追加合同價款，工期相應順延。
6、對設計投標書進行評審時，設計方案評審的內容包括( )。
A.工藝流程是否先進
B.設備選型的適用性
C.造型是否高端大氣
D.“三廢”治理方案是否有效
E.投資是否超過限額
參考答案：A,B,D
參考解析： 設計方案的評審內容主要包括：①設計指導思想是否正確;②設計產品方案是否反映了國內外同類工程項目較先進的水平;③總體布置的合理性，場地利用系數是否合理;④工藝流程是否先進;⑤設備選型的適用性;⑥主要建筑物、構筑物的結構是否合理，造型是否美觀大方并與周圍環境協調;⑦“三廢”治理方案是否有效;⑧其他有關問題。
7、下列選項中，屬于可以終止委托監理合同的情形的是( )。
A.監理人收到監理酬金尾款結清監理酬金后
B.委托人認為監理人無正當理由而又未履行監理義務時
C.委托人向監理人發出指明其未履行義務的通知后的21日后
D.暫停監理業務期限已超過半年
E.委托人向監理人發出指明其未履行義務的通知，在21天內沒收到答復
參考答案：A,D,E
參考解析： 監理合同的暫停或終止的情形包括：①監理人向委托人辦理完竣工驗收或工程移交手續，承包人和委托人已簽訂工程保修合同，監理人收到監理酬金尾款結清監理酬金后，本合同即告終止。②如果委托人認為監理人無正當理由而又未履行監理義務時，可向監理人發出指明其未履行義務的通知。若委托人在21天內沒收到答復，可在第1個通知發出后35日內發出終止監理合同的通知，合同即行終止。③監理人在應當獲得監理酬金之日起30日內仍未收到支付單據，而委托人又未對監理人提出任何書面解釋，或暫停監理業務期限已超過半年時，監理人可向委托人發出終止合同通知。如果14 日內未得到委托人答復，可進一步發出終止合同的通知。如果第2份通知發出后42日內仍未得到委托人答復，監理人可終止合同。
8、當事人在( )的情況下，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決。
A.沒有仲裁協議
B.裁決的證據是偽造的
C.裁決所根據的證據不全面
D.對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據
E.仲裁人員在仲裁該案時徇私
參考答案：A,B,D,E
參考解析： 當事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決的情形包括：①沒有仲裁協議的;②裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或者仲裁委員會無權仲裁的;③仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;④裁決所根據的證據是偽造的;⑤對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據的;⑥仲裁員在仲裁該案時有索賄，枉法裁決行為的。
9、甲公司將與乙公司所簽合同中的義務轉讓給丙公司，依據《合同法》的規定( )。
A.合同主體不變仍為甲、乙兩公司
B.甲公司需征得乙公司同意
C.丙公司可以對乙公司行使抗辯權
D.丙公司承擔甲對乙公司合同有關的從債務履行責任
E.丙公司直接對乙公司承擔合同義務
參考答案：B,C,D,E
參考解析： 《民法通則》規定：“合同一方將合同的權利、義務全部或者部分轉讓給第三人的，應當取得合同另一方的同意，并不得牟利。依照法律規定應當由國家批準的合同，需經原批準機關批準。但是，法律另有規定或者原合同另有約定的除外。”合同的權利、義務轉讓給第三人后，該第三人取代原當事人在合同中的法律地位。債務人轉移義務的，新債務人可以主張原債務人對債權人的抗辯。債務人轉移義務的，新債務人應當承擔與主債務有關的從債務，但該從債務專屬于原債務人自身的除外。
10、經濟法律關系客體主要包括( )。
A.物
B.權利
C.行為
D.智力成果
E.義務
參考答案：A,C,D
參考解析： 合同法律關系上的客體包括：物、行為、智力成果。
11、以下有關索賠的說法中，正確的有( )。
A.在確定合理的補償額時，工程師可以自行決定
B.只有符合合同規定的索賠要求才有合法性，才能成立
C.通常情況下，工程師對索賠的決定是終局性的
D.工程師批準補償承包商的款項應計入下月支付工程進度款的支付證書內
E.承包人對工程師的索賠處理決定不滿意，可提交約定的仲裁機構仲裁或訴訟
參考答案：B,D,E
參考解析： 在確定合理的補償額時，工程師與承包人就索賠的處理協商確定。只有符合合同規定的索賠要求才有合法性，才能成立。通常，工程師的處理決定不是終局性的，對發包人和承包人都不具有強制性的約束力。承包人對工程師的決定不滿意，可以按合同中的爭議條款提交約定的仲裁機構仲裁或訴訟。工程師批準補償承包商的款項應計入下月支付工程進度款的支付證書內。
12、按照合同的約定，供貨方交付產品時，可以作為雙方驗收依據的資料包括( )。
A.供貨方提供的發貨單、計量單、裝箱單及其他有關憑證
B.合同內約定的質量標準，應寫明執行的標準編號、標準名稱
C.產品合格證、檢驗單
D.雙方當事人共同封存的樣品
E.供貨方采用的發貨方式
參考答案：A,B,C,D
參考解析： 按照合同的約定，供貨方交付產品時，可以作為雙方驗收依據的資料包括：①雙方簽訂的合同;②供貨方提供的發貨單、計量單、裝箱單及其他有關憑證;③合同內約定的質量標準，應寫明執行的標準編號、標準名稱;④產品合格證、檢驗單;⑤圖紙、樣品或其他技術證明材料;⑥雙方當事人共同封存的樣品。
13、在開標時，如果發現投標文件出現( )等情況，應按無效投標文件處理。
A.投標文件的關鍵內容字跡模糊、無法辨認
B.沒有按照招標文件要求提供投標保證金
C.聯合體投標未附聯合體協議書
D.明顯不符合技術標準要求
E.投標函未加蓋投標人的企業公章
參考答案：A,B,C,E
參考解析： 在開標時，如果發現投標文件出現下列情形之一，應當作為無效投標文件，不再進入評標：①投標文件未按照招標文件的要求予以密封;②投標文件中的投標函未加蓋投標人的企業及企業法定代表人印章，或者企業法定代表人委托代理人沒有合法、有效的委托書(原件)及委托代理人印章;③投標文件的關鍵內容字跡模糊、無法辨認;④投標人未按照招標文件的要求提供投標保證金或者投標保函;⑤組成聯合體投標的，投標文件未附聯合體各方共同投標協議。
14、采用FIDIC《施工合同條件》時，下列變更估價的說法正確的有( )。
A.實施變更工作未導致工程施工組織發生實質性變動的，不應調整項目的單價
B.變更工作內容在合同中沒有價格，應按照以工程師確認為準的原則確定價格
C.工程量的變更直接造成的該項工作每單位工程量費用的變動超過1%的，則允許對某一項工作規定的費率或價格加以調整
D.原定工作被刪減后，承包商可對該工作的直接費用提出補償
E.工程量的變更與對該項工作規定的具體費率的乘積超過了接受的合同款額的0.01%，則允許對某一項工作規定的費率或價格加以調整
參考答案：A,C,E
參考解析： 實施變更工作未導致工程施工組織發生實質性變動的，不應調整項目的單價。變更工作的內容在工程量表中沒有同類工作的費率和價格，應按照與合同單價水平相一致的原則，確定新的費率或價格。工程量的變更直接造成的該項工作每單位工程量費用的變動超過1%的，則允許對某一項工作規定的費率或價格加以調整。工程師發布刪減工作的變更指示后承包商不再實施部分工作，合同價格中包括的直接費部分沒有受到損害，但攤銷在該部分的間接費、稅金和利潤則實際不能合理回收。因此，承包商可以就其損失向工程師發出通知并提供具體的證明資料，工程師與合同雙方協商后確定一筆補償金額加入到合同價內。工程量的變更與對該項工作規定的具體費率的乘積超過了接受的合同款額的0.01%，則允許對某一項工作規定的費率或價格加以調整。
15、在工程項目建設過程中，發包人要求承包人提供的擔保通常有( )。
A.施工投標保證
B.施工合同履約保證
C.施工合同支付保證
D.工程預付款保證
E.施工合同工程墊支保證
參考答案：A,B,D
參考解析： 在建設工程的過程中，保證是最為常用的一種擔保方式。保證這種擔保方式必須由第三人作為保證人，由于對保證人的信譽要求比較高，建設工程中的保證人往往是銀行，也可能是信用較高的其他擔保人，如擔保公司。工程項目建設過程中，常見的發包人要求承包人提供的擔保有：①施工投標保證;②施工合同履約保證;③施工預付款保證。
16、委托人與監理人簽訂了委托監理合同后，具有的權利包括( )。
A.對生產工藝設計要求的認定權
B.要求更換監理人員的權利
C.對工程施工組織設計的審批權
D.發布開工令的權利
E.監理工作執行情況的檢查權
參考答案：A,B,E
參考解析： 委托人有對工程規模、規劃設計、生產工藝設計、設計標準和使用功能等要求的認定權，工程設計變更審批權。委托人有對合同履行的監督權，按照合同約定檢查監理工作的執行情況，有權要求監理人更換監理人員。對工程施工組織設計的審批和發布開工令是監理人的權利。
17、FIDIC{施工合同條件》規定，屬于業主風險的有( )。
A.承包商施工工藝有誤
B.不屬于承包商施工原因造成的放射性污染
C.施工質量出現問題
D.分包商的雇員因執行合同而引起的行為
E.一個有經驗承包商通常無法預測和防范的任何自然力作用
參考答案：B,E
參考解析： 合同條件規定的業主的風險包括以下幾個方面：①戰爭、敵對行動、入侵、外敵行動;②工程所在國內發生的叛亂、革命、或軍事政變、篡奪政權或內戰(在我國實施的工程均不采用此條款);③不屬于承包商施工原因造成的爆炸、核廢料輻射或放射性污染等;④超音速或亞音速飛行物產生的壓力波;⑤騷亂或混亂，但不包括承包商及分包商的雇員因執行合同而引起的行為;⑥因業主在合同規定以外，使用或占用永久工程的某一區段或某一部分而造成的損失或損害;⑦業主提供的設計不當造成的損失;⑧一個有經驗承包商通常無法預測和防范的任何自然力作用。
18、能夠滿足招標文件各項要求，并經評審的價格最低，但投標價格低于成本的除外。這種原則適用于( )。
A.大型水利工程招標
B.一般投標人均可完成的小型工程施工招標
C.采購通用的材料招標
D.國家電廠招標
E.復雜設備生產招標
參考答案：B,C
參考解析： 能夠滿足招標文件各項要求，并經評審的價格最低，但投標價格低于成本的除外。這種原則適用于招標工作屬于一般投標人均可完成的小型工程施工;采購通用的材料;購買技術指標固定、性能基本相同的定型生產的中小型設備等招標，對滿足基本條件的投標書主要進行投標價格的比較。
19、根據《建設工程設計合同》，設計人完成的初步設計文件的深度應滿足的要求不包括( )。
A.編制招標文件
B.控制工程概算
C.編制施工圖設計
D.訂購主設備
E.制作非標準部件
參考答案：B,E
參考解析： 初步設計文件應當滿足編制施工招標文件、主要設備材料訂貨和編制施工圖設計文件的需要。
20、設計施工總承包合同規定，發包人要求文件說明的技術要求方面的內容包括( )。
A.開始工作時間
B.設計階段和設計任務
C.設計標準和規范
D.設計、施工和設備監造、試驗
E.樣品
參考答案：B,C,D,E
參考解析： 本題考查重點是“設計施工總承包合同的訂立——合同文件”。設計施工總承包合同規定，發包人要求文件應說明11個方面的內容，其中技術要求包括：①設計階段和設計任務;②設計標準和規范;③技術標準和要求;④質量標準;⑤設計、施工和設備監造、試驗;⑥樣品;⑦發包人提供的其他條件，如發包人或其委托的第三人提供的設計、工藝包、用于試驗檢驗的工器具等，以及據此對承包人提出的予以配套的要求等。因此，本題的正確答案為BCDE。
21、根據《建設工程施工合同(示范文本)》的規定，以下有關工程質量保修的表述，正確的有( )。
A.質量保修書的主要內容包括工程質量保修范圍和內容，質量保修期，質量保修責任，保修費用和其他約定等
B.保修期從竣工驗收合格之日起計算
C.屬于保修范圍、內容的項目，承包人應在接到發包人的保修通知起48小時內派人保修
D.設備安裝和裝修工程的最低保修期限為5年
E.發生緊急搶修事故時，承包人接到通知后應當立即到達事故現場搶修
參考答案：A,B,E
參考解析： 質量保修書的主要內容包括工程質量保修范圍和內容，質量保修期，質量保修責任，保修費用和其他約定等。保修期從竣工驗收合格之日起計算。屬于保修范圍、內容的項目，承包人應在接到發包人的保修通知起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修，發包人可以委托其他人修理。設備安裝和裝修工程的最低保修期限為2年。發生緊急搶修事故時，承包人接到通知后應當立即到達事故現場搶修。
22、《合同法》規定，合同被撤銷的法律后果有( )。
A.返還財產
B.賠償損失
C.罰款
D.收歸國有
E.對經辦人進行行政處分
參考答案：A,B,D
參考解析： 合同被撤銷后的法律后果與合同無效的法律后果相同，也是返還財產，賠償損失，追繳財產、收歸國有三種。
23、關于合同生效的說法，正確的有( )。
A.口頭合同自受要約人承諾時生效
B.書面合同自當事人雙方簽字時生效
C.書面合同自當事人雙方蓋章時生效
D.書面合同不能通過合同的履行生效
E.辦理批準手續不會對合同生效產生影響
參考答案：A,B,C
參考解析： 一般說來，依法成立的合同，自成立時生效。具體地講：口頭合同自受要約人承諾時生效;書面合同自當事人雙方簽字或者蓋章時生效。法律規定應當采用書面形式的合同，當事人雖然未采用書面形式但已經履行全部或者主要義務的，可以視為合同有效。法律、行政法規規定應當辦理批準、登記等手續生效的，依照其規定。
24、根據《建設工程質量管理條例》，工程在正常使用條件下，承包人對工程質量保修期限最低為2年的工程有( )。
A.電器管線工程
B.裝修工程
C.設備安裝工程
D.主體工程
E.給水管道工程
參考答案：A,B,C,E
參考解析： 國務院頒布的《建設工程質量管理條例》明確規定，在正常使用條件下的最低保修期限為：①基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年;③供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期;④電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。
25、監理合同履行過程中，合同當事人承擔違約責任的原則包括( )。
A.委托人違約應承擔違約責任，賠償監理人的經濟損失
B.因監理人工作失誤造成工程損失時，不賠償委托人的損失
C.因監理人的過失造成工程損失時，應賠償委托人的全部損失
D.任何一方索賠要求不成立時，應當補償由此所導致的對方各種費用支出
E.因監理人過失造成的損失賠償額，累計不超過扣除稅金后的監理酬金總額
參考答案：A,D,E
參考解析： 在合同責任期內，如果監理人未按合同中要求的職責勤懇認真地服務，或委托人違背了他對監理人的責任時，均應向對方承擔賠償責任。任何一方對另一方負有責任時的賠償原則包括：①委托人違約應承擔違約責任，賠償監理人經濟損失;②因監理人過失造成經濟損失，應向委托人進行賠償，累計賠償額不應超出監理酬金總額(除去稅金);③當一方向另一方的索賠要求不成立時，提出索賠的一方應補償由此所導致的對方各種費用支出。
26、采用FIDIC《施工合同條件》簽訂的合同，承包商最終結算的合同價格與中標價不一致，可能的原因有( )。
A.工程量清單中的工程量不準確
B.承包商的投標報價漏缺
C.合同內有調價條款
D.承包商原因導致的工程返工
E.承包商拖期竣工的賠償
參考答案：A,C,E
參考解析： 最終結算的合同價可能與中標函中注明的接受的合同款額不一定相等，原因如下：①合同類型的特點;②可調價合同;③發生由業主承擔責任的事件;④承包商的質量責任;⑤承包商延誤工期或提前竣工;⑥包含在合同價格之內的暫列金額。
27、施工合同的當事人包括( )。
A.發包人
B.承包人
C.工程師
D.供貨方
E.承包人法定代表人
參考答案：A,B
參考解析： 施工合同的當事人包括：①發包人(通用條款規定，發包人指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人);②承包人(通用條款規定，承包人指在協議書中約定，被發包人接受具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人)。
28、可以作為抵押物的財產有( )。
A.房屋
B.機器
C.首飾
D.醫院
E.學校
參考答案：A,B,C
參考解析： 下列財產可以作為抵押物：(1)抵押人所有的房屋和其他地上定著物;(2)抵押人所有的機器、變通運輸工具和其他財產;(3)抵押人依法有權處分的國有土地使用權、房屋和其他地上定著物;(4)抵押人依法有權處置的國有機器、交通運輸工具和其他財產;(5)抵押人依法承包并經發包人同意抵押的荒山、荒溝、荒丘。荒灘等荒地的土地使用權;(6)依法可以抵押的其他財產。
29、根據FIDIC《施工合同條件》，承包商提交工程師審查的施工進度計劃應包括的內容有( )。
A.施工作業的時間安排
B.各施工階段安排的施工人員
C.各階段準備投入的人員和設備數量
D.分包商施工各階段的安排計劃
E.指定分包商施工各階段的安排計劃
參考答案：C,D,E
參考解析： 承包商提交的施工進度計劃的內容包括：①實施工程的進度計劃;②每個指定分包商施工各階段的安排;③合同中規定的重要檢查、檢驗的次序和時間;④保證計劃實施的說明文件，包括：承包商在各施工階段準備采用的方法和主要階段的總體描述、各主要階段承包商準備投入的人員和設備數量的計劃等。
30、根據《合同法》的規定，承諾必須具備的條件包括( )。
A.必須由受要約人作出
B.只能向要約人作出
C.內容應當與要約的內容一致
D.必須在承諾期限內發出
E.必須采取書面形式
參考答案：A,B,C,D
參考解析： 承諾是受要約人作出的同意要約的意思表示。承諾必須具備的條件包括：①承諾必須由受要約人作出，非受要約人向要約人作出的接受要約的意思表示是一種要約而非承諾;②承諾只能向要約人作出;③承諾的內容應當與要約的內容一致;④承諾必須在承諾期限內發出。超過期限，除要約人及時通知受要約人該承諾有效外，為新要約。
【監理工程師《合同管理》預測題及答案】相關文章：
監理工程師《案例分析》預測題及答案09-19
2017監理工程師《合同管理》考前預測題06-25
注冊監理工程師考試合同管理預測題06-23
監理工程師《合同管理》訓練題及答案09-28
監理工程師《合同管理》沖刺題及答案08-12
監理工程師《合同管理》沖刺題與答案11-04