購銷合同

時間：2023-05-27 17:37:35 其他合同范本我要投稿

購銷合同推薦度：
服裝購銷合同推薦度：
肉類購銷合同推薦度：
簡單購銷合同推薦度：
大米購銷合同推薦度：
相關推薦

【必備】購銷合同范文錦集九篇

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的購銷合同9篇，希望能夠幫助到大家。

【必備】購銷合同范文錦集九篇

購銷合同篇1

　　甲方：

　　乙方：簽定日期：年月日

　　依照《中華人民共和國合同法》，遵循平等、自愿的原則，經雙方充分協商，訂立本合同，以資共同遵照執行。一，品名、型號、等級、數量、價款二、質量要求，技術標準，加氣塊gb兒968-20xx標準執行/標磚jc239-20xx，三、交(提)貨地點及方式：代辦運輸，在甲方堆場下貨堆放，雙方共同驗收，并在送貨小票上簽字或甲方出具自制收料證明作為結算的依據(甲方允許乙方運輸破損率為2%)，甲方指定的收貨人(。

　　四、甲乙雙方簽定合同后，甲方應提前六天向乙方報計劃，乙方將保證按供應計劃供貨給甲方。

　　五、乙方提供加氣磚砌塊相關的材料證明。六、結算方式及期限：

　　(1)甲方收貨每(人民幣元)為一個付款單位，甲方在收到兩個付款單位(人民幣)的貨物

　　后,應在五日內向乙方付清上一個所欠貨款(人民幣),結清后乙方方可繼續供貨。如果因為甲方未能按合同付款于乙方,所造成的一切損失與后果由甲方全權負責,與乙方無關. (2)甲方在收到不足一個結算單位的貨物，并超過一個自然月未再購乙方的貨物時，甲方應在七日內付清所欠全部貨款。

　　七、違約責任：

　　(1)本合同簽定后,在乙方保質保量的情況下,甲方應必須使用乙方的產品。

　　(2)乙方因供貨質量和數量影響甲方工程進度時，甲方有權終止合同。

　　八、本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　九、不可抗力

　　當事人雙方的'任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,并應在三天內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。

　　十、本合同自年月日起生效至工程結束日終止，合同執行期內,雙方均不得隨意變更或解除合同,合同如有未盡事宜，需雙雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

　　十一、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　日期：日期：

購銷合同篇2

　　原告：王XX，女，漢族，現就職于XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX

　　被告：河北XXX房地產開發有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的'商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX區人民法院

　　具狀人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本訴狀一式二份

　　證據X件

購銷合同篇3

　　購貨（甲）方：

　　供貨（乙）方：

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，甲方正式委托乙方加工制作石材，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，供需雙方經友好協商，簽定本合同，經雙方簽字蓋章后，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。

　　達成協議如下：

　　一、產品名稱、型號、金額、尺寸要求

　　詳見尺寸單

　　二、路緣石、平石單價與付款結算方式：

　　1、綜合單價已包括成品石材材料，路途運費、卸車費，及其它風險等所有費用。（上述單價已包括為了實施和完成本合同內容所需的人工費、材料費、設備機械費、節假日加班加點費、措施實施費、勞保費、環境保護及文明施工費、調遣費、安全及保險、小型工具使用費、管理費、規費、利潤、稅費等ㄒ約昂賢明示或暗示的所有責任、義務和一般風險。）

　　2、付款結算方式：

　　2.1、合同綜合單價包死，工程量據實結算；

　　2.2、結算及支付所使用的貨幣為：人民幣。

　　2.3、無預付款，貨按時到甲方指定場地，乙方向甲方發出驗收申請及付款

　　申請表，經甲方審核確認后按實一次性付款。

　　三、質量要求、技術標準：

　　1、石材正飾面機械加工光澤度≥85°。

　　2、無原生性崩邊、摔角。

　　3、平整度：間隙≤1mm。

　　4、成品板直線尺寸誤差：1mm。

　　5、對角線誤差：2mm。

　　6、其他方面標準參照以下所述部頒標準執行。

　　大理石、花崗巖、異型裝飾石材按中華人民共和國《天然大理石建筑板材》（JG/T79-20xx）、《天然花崗巖建筑板材》（GB/T18601-20xx），《異性裝飾石材》（JG/T847-1999）中的一等品要求為驗收標準。

　　7、雙方約定的其它質量要求：

　　（1）將符合合同要求的品種、規格、質量的石材，進行封樣并按照石材封樣供貨。

　　（2）質量要求均按照規定進行加工：按尺寸要求加工。

　　（3）青石路緣石長向（紋理方向）機械做單邊角10mm斜邊。

　　（4）石材為天然產物，石材不能出現掉角、斷裂及黃石紋、黃石線、黃石斑。石紋、石線、石斑及色差不超過2%。

　　四、交貨地點及交貨時間方式：

　　1、交貨地點為。

　　2、甲方需在乙方供貨前2個工作日，用電話、短信通知乙方，乙方

　　按時向甲方供貨，每日供貨量不少于塊。

　　3、若乙方未能按時按量完工，則乙方應負責承擔甲方因此造成的一切損失并承擔元/天的工期罰款。

　　五、驗收標準及供貨期限：

　　1、本合同簽訂后，暫定日開始供應石材，甲方向乙方提出購貨清單，確認規格、數量和交付時間，乙方在提交時間內組織石材產品運至甲方工地，由乙方負責卸貨、搬運至甲方指定地點。

　　2、乙方交貨時，甲方應會同監理單位對產品和應附文件及技術資料審核。

　　3、乙方石材到達現場后，由甲方、乙方、監理及施工單位的代表共同到現場對石材質量數量、型號、規格進行核對、檢驗，對石材的幾何尺寸及色差等進行檢查，如發現有不符合合同規定或短缺的石材甲方可以拒收，損失由乙方負責。

　　4、由于乙方原因導致石材不能按時到達現場的，超過送貨時間30%，甲方有權處以該批次總貨款的10%的罰款；超過送貨時間50%，甲方有權勸其退場；超過送貨時間100%，甲方將勒令其退場，并按工程結算約定支付款項。

　　5、甲乙雙方任何一方由于自然災害等不可抗力的原因而不能履行合同，應出具相關權利機關的證明并及時通報對方，進行協商處理。

　　六、違約責任：

　　1、乙方向甲方支付供貨履約金，供貨完成后甲方應將履約金一次性與最后一批貨款無息支付乙方。

　　2、乙方應按照合同要求，保質保量的`按照進度要求供貨，如甲方付款

　　不及時，供貨時間相應順延；如乙方不能按時、保質保量的供貨，每次將對乙方進行總工程款10%的罰款。如果乙方出現兩次以上（含一次）不能按時供貨（時間以收到甲方石材進場計劃的時間為準），影響甲方工期，甲方有權另外選擇石材供應商，并賠罰款5萬元。

　　3、需方未按合同規定期限支付貨款的，應就拖欠金額按中國人民銀行同期貸款利率向供方支付利息。

　　4、因為貨物的品種、型號、規格、數量、質量、包裝等問題致使未通過交貨驗收的，視為沒有交貨，因此造成逾期交貨的，按照本合同關于逾期交貨的有關規定執行。

　　5、除本合同另有規定外，合同雙方必須完全履行本合同，否則，應承擔相應的違約責任。

　　七、爭議：

　　甲乙雙方本著誠信合作的原則，如在合同執行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。當事人不愿意或協商不成的，雙方約定由市經濟合同仲裁委員會仲裁，或向施工現場所在地人民法院起訴。

　　八、合同生效與終止

　　本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，一式三份，甲方兩份、乙方壹份，均具有同等法律效力。本工程貨款支付完，即為合同終止。

　　甲方單位名稱（章）甲方單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　時間：時間：

購銷合同篇4

　　需方：（以下簡稱甲方）

　　供方：（以下簡稱乙方）

　　經供需雙方平等協商，就需方購買預拌混凝土事宜，簽訂本合同，以便共同遵守。

　　一、預拌混凝土供應工程概況：

　　工程名稱：工程地址：建設單位：施工單位：建筑面積：結構類型：

　　二、需方購買供方預拌混凝土，經雙方議定產品名稱、強度等級、坍落度、數量、單價等：

　　備注：

　　1、表內價格不含運費、泵送費

　　2、運輸費20元/立方（含10km），每增加1km增加運輸費1.00元/立方

　　3、砼泵送費20元/立方，泵送高度≥40m，每立方米增加3.00元；≥80m每立方米增加6.00元

　　4、加防凍型加20元/立方米。抗滲P6加30元/立方米，抗滲P8加50元/立方米，抗折加60元/立方米。細石加10元/立方米。

　　三、計量方法：

　　以交貨運輸單簽字為準，需方可以派人隨機抽車過磅驗證。

　　四、付款方式：

　　五、技術要求：

　　1、供方應按本合同第二條約定的標準要求供貨，如果需方需要超出國家標準的特殊要求，供需雙方應當另行協商，重新簽訂合同，沒有另行協商的，按照本合同約定的標準供貨。

　　2、商品混凝土的現場質量驗收，應當在供需雙方和監理的見證下進行取樣，制作試塊，需方要按規范、操作規程規定的`程序、時間拆模、養護，其商品混凝土的質量以具有資質的檢測機構，以標養試塊檢測的結果為準。

　　3、需方未按照規范要求送檢制作的試塊，而得出與供方不利的結論，沒有法律效力，供方不予承認。

　　4、需方應按規范要求對商品混凝土（包括試塊）進行規范施工和保養，因需方沒有按照施工規范施工或者沒有按照規范要求進行保養而導致的工程質量問題，由需方承擔責任。

　　六、驗收標準、方法及提出異議期限

　　1、預拌混凝土的驗收標準，按GB14902—20xx《預拌混凝土》、GB107—87 《混凝土強度檢驗評定標準》。

　　2、在混凝土供應中，供方應出具送料單（一車一單），標明工程名稱、混凝土強度等級、數量、發車時間等、由混凝土攪拌車攜帶，進入需方工地由需方指定人員簽收，需方工地指定收貨人員為：。如果需方工地收貨人員發生變動，需方應書面通知供方。

　　3、預拌混凝土澆筑后，如發現質量問題，應在三天內書面通知供方，及時協商分析解決。

　　七、違約責任

　　1、合同生效后，供需雙方應當誠信履行，不得無故解除。在合同有效期內，供需雙方在沒有協商一致的情況下，單方解除合同者，應當按照合同總價的30%向對方承擔毀約責任。

　　2、如果需方不能按本協議第四條約定的付款方式支付貨款，拖欠10日以內，供方有權暫停供貨，拖欠20日內，供方有權解除合同，并按照拖欠工程款總額的5‰/日向供方收取違約金。

　　八、其他約定

　　1、需方在澆筑混凝土的前三天，應以書面形式向供方通報供料計劃，以便供方合理安排生產，確保預拌混凝土的按時供應。

　　2、需方應做好澆筑混凝土前的一切組織準備工作，以及供料期間的現場指揮。因需方原因造成不能及時供貨，一切責任由需方負責。

　　3、需方在預拌混凝土澆筑接近結束前，應提前30分鐘書面明確通知供方尚需澆筑的混凝土量，以便供方合理安排。

　　4、供方應按需方提出的供貨要求，并根據國家預拌混凝土標準和有關規定，組織生產供應預拌混凝土，做到保質保量，并向需方提供所有相關的預拌混凝土資料。

　　5、如因供方混凝土質量原因造成的退貨由供方負責；供方根據需方指令，送到施工現場的混凝土若因需方施工等原因造成的退貨，由需方負責。

　　6、供方在組織生產供應預拌混凝土過程中，如遇到特殊原因而不能繼續正常供貨時，供方應當提前通知需方，以便需方重新安排。

　　7、砼泵安裝及相關配件的砼泵管連接，固定與拆裝，清洗等由供需雙方負責，供方派人指導，需方派人配合。供方設備進入需方場地后，由需方負責看護，需方應保證供方設備安全無損。造成損失或損壞，由需方負責。

　　九、本合同自供需雙方簽字，蓋章后生效，未盡事宜，供需雙方共同協商解決。

　　十、本合同一式兩份，雙方各持一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

購銷合同篇5

　　需方單位： (簡稱甲方)

　　供應單位： (簡稱乙方)

　　為了規范產品交易行為，保護供需雙方合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規、明確雙方權利義務關系，保證正常交易程序，經甲、乙雙方協商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、產品供應要求：

　　產品名稱產地規格等級數量(T) 單價(元/T) 總價備注

　　合計人民幣金額(大寫)

　　(說明：本表中單價是指砂石料運到交貨地點的價格)

　　二、交(提)貨時間、地點及方式：

　　1、工程名稱：

　　2、產品用途：

　　3、交(提)貨地點：

　　4、交(提)貨方式：

　　5、交(提)貨時間、數量：

　　6、乙方在產品運抵交貨處后，甲方應提供堆放場地，并做好驗收工作。

　　7、其他約定：

　　三、結算和付款方式：

　　1、結算方式：交易雙方可通過分中心銀行帳戶進行結算。

　　2、付款方法與期限：

　　(1) 雙方在合同簽訂后甲方付款 %;

　　乙方供貨 %后甲方付款 %;

　　乙方供貨 %后甲方付款 %。

　　(2) 乙方供貨結束月內甲方付清貨款。

　　(3) 其他約定：

　　四、技術要求：

　　1、乙方應嚴格按照產品標準(生產)供應，超出產品技術標準的特殊要求，由甲、乙雙方協商決定并在3欄中寫清。

　　2、乙方應按國家標準規定，隨每批產品提供《質量檢驗報告》。

　　3、其他要求：

　　五、驗收標準、方法及提出異議期限：

　　1、乙方應在交貨同時向甲方提交該批產品的《質量檢驗報告》。

　　2、驗收標準，按該產品的國家標準驗收，如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。

　　3、外觀質量及數量應當場驗收。如發現質量問題應在24小時內向上海市建材業質量管理中心或分中心質量管理部門報告。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方非因自身過錯而受到的損失，由乙方按違約責任承擔。

　　六、有下列情形之一，可以解除合同：

　　1、甲、乙雙方協商一致;

　　2、因不可抗力指使不能實現合同目的;

　　3、在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務：

　　4、一方延遲履行主要義務，經催告后天內仍未履行：

　　5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。

　　以上3、4、5項權利由守約方行使。

　　七、違約責任：

　　1、甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如一方違約，由違約方承擔責任，并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。

　　2、因質量不符合約定，甲方可要求更換或退貨，更換視作逾期交貨，退貨視作不能交貨。

　　八、解決合同爭議的方式：

　　本合同產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商的`積極態度進行協商解決;協商不成的，可提請分中心進行調解，如調解不成的向簽約地人民法院提起訴訟。

　　九、不可抗力：

　　1、因不可抗力，致使合同不能履行，免除承擔違約責任，但必須及時通知對方，并在合同期限內提供證明。

　　2、其他：

　　十、其他約定事項：

　　十一、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決。

　　十二、合同簽定：

　　l、本合同自雙方代表簽字、加蓋雙方印章后生效;如需工商局鑒證的，簽定后生效。

　　2、本合同簽約地點：

　　3、本合同一式份，甲、乙雙方各執份，上海市建設工程交易管理中心砂石料分中心備案一份，如鑒證、則鑒證機關二份。

　　供方：需方：

　　單位名稱：單位名稱：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　聯系電話：聯系電話：

　　電報掛號：電報掛號：

　　開戶銀行：開戶銀行：

購銷合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方向甲方購買一批茶葉，為使交易順利完成，經雙方議定，訂立本合同，以資共同恪守。

　　第一條：名稱、數量、價款及交(提)貨時間

　　第二條：甲方提供的`茶葉必須用大塑料外包，紙袋內包，外用紙箱或麻包袋裝。

　　第三條：交(提)貨方式、時間和運輸費用負擔，年月日之前由茶場直接運往乙方公司所以地，運費由甲方負責。

　　第四條：付款方式，乙方收貨檢驗合格后，乙方公司須在收貨1天以內能通過銀行托付貨款。

　　第五條：如雙方任務一方，在正常情況下拒不交貸或拒付款者須以貨款20%的罰金，遲交或遲付款，則每天罰萬分之三的滯納金，數量不足，按不足部分的貨款計賠，仍按20%的比例賠償;質量不合格，則重新酌價。

　　第六條：如遇特殊情況，則提前20天通知對方，并賠償損失費10%。

　　第七條：合同爭議事項，可經雙方研究協商解決，也可由當地工商行政管理部門調解。

　　第八條：本合同簽字后生效。

　　甲方：　　乙方：

　　年月日年月日

購銷合同篇7

　　需方：（以下簡稱需方）

　　供方：（以下簡稱供方）

　　供需雙方本著真誠合作、互惠互利的原則，在平等友好的基礎上，經過協商簽訂下列條款以共同遵守：

　　一、產品品種、數量、交貨期限

　　1、供方按照需方的涂料訂單確定涂料名稱、編號、數量、交貨期限、保質保量按期交貨

　　2、按照交貨期限內，交至指定公司倉庫。

　　3、供貨周期

　　3.1樣板和樣漆的交付時間供方在當天中午前收到需方需要調色的色樣，當天內完成調色并由快遞。貨運或其他方式發出給需方。

　　3.2批量供貨交付時間在供方收到需方訂貨通知單起工作日內，由快遞貨運或其他方式發出給需方，到達時間視路途距離而定，確保在雙方約定的時間內到達。

　　二、產品的質量標準供方供應給需方的涂料，滿足下列標準：

　　1、供方所提供的產品符合其他協定標準或相關行業標準

　　2、上述各條款不能包容時，如果有公共標準時，則以公共標準為準。

　　3、雙方有特殊要求的，協商制定。

　　三、產品的驗收以及質量問題處理

　　1、供方向需方交貨時，附帶本批樣板1份。

　　2、需方收到涂料后，如發現顏色、數量有不符的情況，需方應兩日內書面通知供方。

　　四、如雙方對產品質量發生異議，以雙方認可的色板封樣和每批涂料小樣為依據，可共同抽樣送國家權威涂料機構評定，并以此結論區分雙方責任。如出現難以判定的質量糾紛時，雙方協商處理，協商不成，同意以國家質量監督機構為鑒定單位，有關質量問題交由該單位檢驗，并以其檢驗報告為依據處理糾紛。

　　五、價格與貨款支付

　　1、涂料的價格有供需雙方協商確定，確定后價格表將作為本合同的附件。

　　2、特殊顏色的價格供需雙方另行商定。

　　3、價格包括供方運至需方指定地點之前的所有費用。

　　六、付款與結算

　　1、對賬雙方每月日前核對上個月的供貨數量及貨款金額。核對無誤后雙方在對賬單上簽字并蓋章，供方根據核對蓋章后的對賬單開具發票。

　　2、結算期限月結方式，貨到后天結算付款，如果需方不按協議付款，供方可停止供貨。

　　3、結算方式需方按供方指定的`賬號辦理電匯或支付現金匯票、或銀行承兌匯票。

　　4、返利為了雙方長期友好合作，在合同期內，需方嚴格遵守雙方所規定的付款期限給供方付款，供方將按照需方年使用涂料總量的額度給予涂料折返（該使用量不包括需方享受的上年度折返數量等優惠使用量），折返部分供方將根據需方所需涂料進行返還，折返涂料不開具發票。

　　5、合同終止處理雙方如果不再發生業務往來，需方必須在日內將所有貨款結清，延期支付貨款按支付延期部分違約金。

　　七、技術服務

　　1、第一次訂單：供方原則上必須在需方現場跟蹤，及時溝通生產技術產品質量等信息。

　　2、需方如發現供方提供的涂料在物性、色差等方面存在問題或因涂料引起的產品質量問題，供方在接到通知內及時核實并處理。

　　八、解決糾紛的方式因履行合同發生的一切爭議，供需雙方應當友好協商解決。如協商后仍不能解決的，則申請仲裁委員會仲裁。

　　九、其他約定

　　1、合同執行期內若價格變動，以雙方另立合同附件為準。

　　2、本合同自起至止，合同到期，新合同未簽署前，該合同自動順延。合同有效期內，供需雙方均不得隨意變更或解除合同。

　　3.本合同簽字蓋章后有效，一式兩份。

　　需方：供方：

　　代表：

　　蓋章：

　　日期

　　代表：蓋章：日期：：

　　公司賬號

　　名稱：

　　開戶行：

　　賬號：

購銷合同篇8

　　訂立合同雙方：

　　購貨單位：__________以下簡稱為甲方;

　　供貨單位：__________以下簡稱為乙方。

　　經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條產品的名稱、品種、規格、數量、價格、質量

　　1.產品名稱：三星I9100(GALAXY SII);

　　產品品種：直板手機、3G手機,智能手機,時尚手機;

　　產品規格:手機尺寸：125.3×66.1×8.5mm

　　重量：116.0g

　　顏色：黑色,銀白色,白色,粉色

　　數量：300

　　價格：每部3200元、總價：960000元

　　2.產品的技術標準(包括質量要求)，按下列第(3 )項執行：

　　(1)按國家標準執行;

　　(2)按部頒標準執行;

　　(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。

　　第二條產品的包裝標準和包裝物的供應與回收

　　產品的包裝，國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的，由甲乙雙方商定。產品的包裝物，除國家規定由甲方供應的以外，應由乙方負責供應。

　　第三條產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點

　　1.產品的交貨單位：乙方

　　2.交貨方法，按下列第(2 )項執行：

　　(1)乙方送貨;

　　(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具);

　　(3)甲方自提自運。

　　3.運輸方式：由乙方定

　　4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)：甲方公司(經理)

　　(甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在合同規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的，應在合同明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)

　　第四條產品的交(提)貨期限

　　1.交貨時間：20xx年5月30日

　　2.如乙方不能及時交貨，需及時與甲方聯系，商量延長交貨期限。

　　第五條驗收方法

　　1.驗收時間：貨到驗收

　　2.驗收手段：現場驗收

　　3.驗收標準：符合手機規格標準

　　4.負責驗收和試驗：經理驗收，技術人員配合試驗

　　5.在驗收中發生糾紛后，由甲方主管產品質量監督檢查機構執行仲裁

　　第六條對產品提出異議的時間和辦法

　　1.甲方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的，視為產品合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到需方書面異議后，應在10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第七條違約責任

　　1.乙方應負的違約責任

　　(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　(2)乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_%的罰金。

　　(3)產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值35的罰金付給甲方。

　　(4)產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之-的罰金。

　　(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的'有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

　　2. 甲方應負的違約責任

　　(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝裝價值)總值X%的罰金。

　　(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值35%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。

　　(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

　　(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。

　　(5)甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方，作為延期罰金。

　　(6)乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第八條不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任

　　第九條其他

　　按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

購銷合同篇9

　　供方：(以下簡稱甲方)

　　需方： (以下簡稱乙方)

　　為完成工程施工，經雙方協商一致，依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，在遵守需方與業主簽訂的 (稱主合同)的前提下簽署本合同，以備雙方共同遵守。產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量

　　一、本單價為材料送到工地的到場價格，包括：運費及裝卸費;本單價為固定價格，無論市場價格如何變化，國家政策如何調整，本單價均不做調整。

　　二、質量要求、技術標準：供方所提供的產品必須滿足各種產品現行國

　　三、供方對質量負責的條件和期限：供方必須滿足需方對產品質量的要求。材料質量保證期為：按各種產品質量保證期執行 (自材料最終驗收之日起計算)。

　　四、交(提)貨地點、方式：供方負責運至需方工地所指定地點，供方負責及時卸貨。

　　五、運輸方式及到達站(港)和費用負擔：供方提供1、汽車2、火車3、船舶運輸，運雜費用由需方承擔。運輸過程中要按國家標準包裝、覆蓋，做到無拋灑、無遺漏，不污染環境。

　　六、合理損耗及計算方法：無

　　七、計量方式(結算依據)：以運至需方工地，需方實際驗收合格的數量為準，需方提供計量方式：

　　1、檢斤(過磅)

　　2、檢尺。

　　八、包裝標準、包裝物的供應和回收：供方提供的包裝標準為：包裝標準要符合國家標準。費用由供方承擔。供方對包裝物不進行回收。

　　九、驗收標準、方法及提出異議期限：貨到需方工地后，需方按行業標準進行驗收，供方須隨貨提供產品出廠材質單等技術資料原件加蓋紅章);需方在貨到工地后 1 日內驗收完畢，如有質量異議須在貨到3日內向供方提出。

　　十、安全防護：供方應對送貨人員配備必要的勞保用品和安全防護用品，產品應是有生產許可證的廠家、并且符合國家安全防護標準要求。

　　十一、隨機備品、配件工具數量及供應辦法：無

　　十二、結算方式及期限：無預付款(特殊情況下需支付預付款時，預付款比例不超過合同總價的10%);需方按月(每月日)結算貨款，每次結算后日(或月)內支付供方貨款的 80 %，余下的 20 %的貨款作為質量保證金，待工程缺陷責任期完無質量問題時，需方無息支付給供方;結算時供方法定代表人或其書面授權委托人到場(委托人身份證復印件留需方財務)，每次結算供方應提供相應的正式發票。

　　十三、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件：

　　十四、雙方責任：

　　(一)、需方責任

　　1、按需方指定時間交貨的.，需方提前 3 天通知供方具體的供貨時間、規格、數量(或施工計劃安排)等信息，以便供方提前作好供貨準備。

　　2、需方負責提供材料存放場地，派專人指揮供方送貨車輛。供方駕駛員須服從供方收料人員的指揮，把貨物卸到指定地點;

　　3、如果需要需方可到供方廠內進行實地考查，供方應提供方便條件并給予配合。

　　(二)、供方責任

　　1、供方負責供應滿足業主、監理和需方試驗室檢驗合格的材料，需方對材料質量有監督權。

　　2、供方所供應材料如不符合合同約定要求且已經卸料的，供方要及時負責清理出場，所發生的費用由供方自行承擔。

　　3、供方供應量不能滿足需方或材料質量不符合本合同約定的標準時，需方有權終止合同執行并另選合格供貨商。

　　十五、違約責任：

　　1、供方如在規定的時間內不能提供需方所訂購的產品(不可抗力因素除外)，根據影響施工的程度，所造成的直接和間接損失全部由供方承擔。