門頭制作承攬合同書通用
隨著人們法律意識的建立，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是非常有必要的行為。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的門頭制作承攬合同書通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
門頭制作承攬合同書通用1
甲方：地址：聯系電話：
乙方：地址：聯系電話：
甲乙雙方經過友好協商就乙方承攬甲方的門頭制作達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點：
2、工程內容及做法
3、工期：本工程自_年_月_日開工，于_年_月_日竣工。
二、甲方工作
1、工程開工前三天，對乙方提供的施工效果圖進行確認并向乙方進行現場交底。
2、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
3、施工期間，負責協調乙方施工隊與門頭改造工程涉及業主的關系。
4、提供施工期間的電源、水源。
5、參與工程質量和施工進度的監督，并指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。
6、保障乙方施工正常進行而做的其它工作。
三、乙方工作
1、負責門頭制作工程的圖紙設計、材料采購和施工安裝。
2、擬定施工效果圖交甲方審定。
3、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組縱施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格按照施工效果圖進行制作、安裝，做好各項質量檢查記錄。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
5、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
6、參加竣工驗收，編制工程結算。
7、乙方承擔施工人員在施工中的相關責任。
四、工程驗收
乙方在全部工程制作安裝完成后應提交甲方驗收，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
五、工程價款及結算
1、工程預算：金額大寫：本合同工程的最終結算金額以報價單單價為準，按實際工程量計算。
2、工程款分四次支付，簽訂合同當日甲方應向乙方支付工程預算總價款的40%，即人民幣元;第二次于工程中期甲方應向乙方支付工程預算總價款的30%，即人民幣__________元;第三次于雙方驗收后，已方按實際工程量提出工程決算并將有關資料由甲方送審計部門審計。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在_____天內，結清尾款。工程量核算：鋁塑板面積197平方米，烤漆玻璃52平方米，總面積249平方米。
六、違約責任
1、合同雙方當事人應嚴格履行本合同的約定，任何一方未履行本合同的約定，應當賠償給對方造成的損失。
2、施工期間由于甲方或門頭改造工程涉及業主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應賠償由此給乙方造成的損失。
3、甲方應按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日，甲方應向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金。
4、乙方應當按照施工效果圖和工藝說明進行施工，乙方未能按照上述要求進行施工的應當負責修理、重做。
七、爭議處理
本合同在履行期間發生爭議的，甲乙雙方應本著互諒互讓、平等協商的原則進行友好協商，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。
八、合同份數及有效期
1、本合同一式兩份，甲乙方各執一份。
2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。
九、合同附屬條件
1、施工效果圖
2、門頭制作工程報價單及工藝說明
上述合同附屬條件是本合同的組成部分。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
公章：公章：
日期：日期：
門頭制作承攬合同書通用2
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國經濟合同法》相關規定，經雙方充分協商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規定，均按《中華人民共和國經濟合同法》和有關法規規定承擔經濟責任。
一、項目名稱:門頭廣告牌
二、項目內容:(附報價單、圖紙)
三、項目總金額:。
四、付款方式:
1、第一次付款：本合同簽訂后，甲方支付定金，即人民幣
2、第二次付款：項目安裝完畢甲方驗收合格后，三日內一次性付清余款，即人民幣
五、工程期限：合同簽訂之日起15天內完成。
六、驗收：在制作安裝完成后，乙方應通知甲方驗收，甲方在三個工作日內確認。
七、責任與義務:
1、乙方應按甲方要求按質按量完成相關的制作工作。
2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責任由乙方承擔。
3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關資料不及時、施工場地未協調相關部門以至延誤工期，乙方不負責任，另產生的其他費用由甲方支付。
4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤工期，甲乙雙方因協商解決。
5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產生的費用由甲、乙方協商另算。
八、質保期：門頭和雕刻字制作安裝驗收合格之日起一年內免費保修，保修期間乙方在接到甲方維修通知后72小時內提供維修服務。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失，乙方不負責任。
九、如甲方前期款項不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責任，后期款項不按合同時間付清乙方可按現行銀行利率加收利息。
十、違約責任:因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時就已經在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預付款乙方不予退還。
其他事項：
十一、本合同履行過程中如遇爭議，雙方應當友好協商，如協商未能達成共識，向原告方所在地人民法院起訴。
十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持一份。傳真、復印件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
門頭制作承攬合同書通用3
甲方：地址：聯系電話：
乙方：地址：聯系電話：
甲乙雙方經過友好協商就乙方承攬甲方的門頭制作達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點：
2、工程內容及做法
3、工期：本工程自_____年_____月_____日開工，于_____年_____月_____日竣工。
二、甲方工作
1、工程開工前三天，對乙方提供的施工效果圖進行確認并向乙方進行現場交底。
2、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
3、施工期間，負責協調乙方施工隊與門頭改造工程涉及業主的關系。
4、提供施工期間的電源、水源。
5、參與工程質量和施工進度的監督，并指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。
6、保障乙方施工正常進行而做的'其它工作。
三、乙方工作
1、負責門頭制作工程的圖紙設計、材料采購和施工安裝。
2、擬定施工效果圖交甲方審定。
3、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組縱施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格按照施工效果圖進行制作、安裝，做好各項質量檢查記錄。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
5、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
6、參加竣工驗收，編制工程結算。
7乙方承擔施工人員在施工中的相關責任。
四、工程驗收
乙方在全部工程制作安裝完成后應提交甲方驗收，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
五、工程價款及結算
1、工程預算：金額大寫：本合同工程的最終結算金額以報價單單價為準，按實際工程量計算。
2、工程款分四次支付，簽訂合同當日甲方應向乙方支付工程預算總價款的40%，即人民幣元;第二次于工程中期甲方應向乙方支付工程預算總價款的30%，即人民幣__________元;第三次于雙方驗收后，已方按實際工程量提出工程決算并將有關資料由甲方送審計部門審計。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在_____天內，結清尾款。工程量核算：鋁塑板面積197平方米，烤漆玻璃52平方米，總面積249平方米。
六、違約責任
1、合同雙方當事人應嚴格履行本合同的約定，任何一方未履行本合同的約定，應當賠償給對方造成的損失。
2、施工期間由于甲方或門頭改造工程涉及業主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應賠償由此給乙方造成的損失。
3、甲方應按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日，甲方應向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金。
4、乙方應當按照施工效果圖和工藝說明進行施工，乙方未能按照上述要求進行施工的應當負責修理、重做。
七、爭議處理
本合同在履行期間發生爭議的，甲乙雙方應本著互諒互讓、平等協商的原則進行友好協商，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。
八、合同份數及有效期
1、本合同一式兩份，甲乙方各執一份。
2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
公章：公章：
日期：日期：
【門頭制作承攬合同書】相關文章：
廣告制作承攬合同書10-17
門頭制作安裝合同11-01
承攬制作合同10-14
門頭房租賃合同書11-26
門頭廣告制作合同范本12-11
門頭制作安裝合同范本12-14
承攬的合同書09-28
承攬合同書11-08
加工承攬合同書09-29