裝修承攬合同書
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的法律效力與日俱增，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編精心整理的裝修承攬合同書，僅供參考，大家一起來看看吧。
裝修承攬合同書1
發包方：____________(以下簡稱甲方)
承包方：____________(以下簡稱乙方)
經雙方協商一致，甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《_____》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾
2、合同內容：包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工)
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、工程地點：新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓
5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規定標準，甲方據此驗收。(以效果圖為準)
三、工程價款
合同總造價：____________(大寫____________)(￥：元)，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。
四、工期要求
自__年___月___日至__年___月___日止。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延(以甲方簽字為準)。
五、付款方式
裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務
(一)甲方權利和義務：
由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
(二)乙方權利和義務：
1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求)。
2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。
4、工程完工后出現的.質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。
八、違約責任
九、解決合同糾紛的方式
雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________
委托代理人(簽字)：____________委托代理人(簽字)：____________
地址：____________地址：____________
聯系電話：____________聯系電話：____________
___年___月___日___年___月___日
裝修承攬合同書2
甲方（裝修方)：_______
乙方（承攬方)：_______
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費（也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程質量和工期）。
二：裝飾施工地點：
1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90.m2，室內面積84m2。
2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期__天。
三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件（須與原件對照），通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
（2）油漆、面層涂料施工前驗收；
2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標注，說明其位置、形狀、尺寸、材質等，防止甲方今后使用時產生意外損壞，以及便于維修；
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3％向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
3、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10％支付違約金，并辦理終止合同手續。
4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十：衛生家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品；
十一：保修
1.工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單（保修期為貳年）(衛生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的.違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則
1.本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。
4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金；若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字后生效。
甲方：_______
乙方：_______
日期：_______
日期：_______
裝修承攬合同書3
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，____年____月____日甲自愿將位于_________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。
A.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
B.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______，從____年____月____日到____年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的.要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
____年____月____日
【裝修承攬合同書】相關文章：
裝修承攬合同06-05
房屋裝修承攬協議10-25
房屋裝修承攬合同10-17
房屋裝修承攬合同集錦07-31
承攬房屋裝修裝潢合同01-26
裝修承攬合同范本精選11-06
裝修承攬協議書05-14
加工承攬合同書03-01
承攬合同書集合07-08
模具承攬合同書05-07