【實用】委托合同范文集合5篇
隨著人們法律意識的建立，合同的法律效力與日俱增，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的委托合同5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
委托合同 篇1
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
甲乙雙方經過友好協商，就乙方代理銷售甲方所開發建設的大廈(花園、別墅、公寓等)事宜達成一致協議。
一、甲方責任
1.提供營業執照復印件，法人代表證明書。
2.提供所委托銷售項目的有關批文，包括物業名稱證明、立項批復、土地使用證、土地出讓合同、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程開工許可證、商品房預售或銷售許可證等文件的復印件。
3.提供上述項目的設計圖紙、裝修標準及技術指標文件，提供上述項目周圍環境及土地使用情況、建設情況及交通狀況等資料和文件。
二、乙方責任
1.根據市場情況制定銷售計劃，安排銷售時間表。
2.在甲方幫助下，安排客戶實地考察并介紹項目當地環境。
3.乙方與客戶接洽之后，以傳真方式與甲方聯系，確認客戶。凡經甲方確認后的客戶，成交后均視為乙方成交。
4.在甲方與客戶正式簽署售樓合同之前，以代理人身份與客戶簽署有關認購意向書，并在規定時間內安排客戶與甲方正式簽署買賣合同。
三、銷售價格
本物業第一期銷售價格暫定為每平方米元。
四、代理傭金
甲乙雙方同意代理傭金為房價的2%，傭金在客戶與甲方正式簽署買賣合同時全部支付。
五、代理期限與銷售面積
甲方同意乙方的代理期限為半年，從雙方簽訂本協議之日起計算，在代理期間，乙方須售出平方米。
六、違約責任
如在代理期限內乙方未按合同規定銷售出平方米的物業即構成違約，雙方另行確定對違約行為的處理。
七、廣告宣傳
甲方同意支付所有與銷售有關的廣告費用，廣告分為三期，分別在報和報上刊出。
八、爭議解決
甲乙雙方同意由本代理協議產生的`一切糾紛，均采用友好協商的方法予以解決，如果協商的方法不能解決，雙方一致同意將爭議提到北京仲裁委員會予以仲裁，仲裁的裁決是終局的。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方代表蓋章簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同 篇2
委托人(下稱甲方)： (身份證號碼 )
地址：
電話： 傳真：
受托人(下稱乙方)： 律師事務所
地址： 郵編：
電話： 傳真：
甲方因 (犯罪嫌疑人姓名) 〔被 公安局(或檢察院)羈押在 看守所〕涉嫌 (案由) 一案，委托乙方律師作為(犯罪嫌疑人姓名)的辯護人，提供法律服務，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條 委托事項
1. 人民法院一審審判階段：
① 查閱、摘抄、復制本案所指控的犯罪事實的材料;
② 會見被告人和與被告人通訊，聽取其對案情的陳述和對指控犯罪的意見;
③ 收集或申請收集、調取證據，申請證人出庭作證;
④ 擔任被告人辯護人出庭參加庭審，為被告人進行辯護，維護被告人的合法權益;
⑤ 向法庭提出書面證據、辯護詞或者代理詞;
⑥ 擔任刑事附帶民事訴訟代理人參加刑事附帶民事訴訟;
⑦ 征詢被告人對一審判決意見，提供相應法律咨詢意見。
2.人民法院二審審判階段：
① 代書上訴狀，代為提起上訴;
② 查閱、摘抄、復制本案材料，收集或申請收集調取證據，申請證人出庭作證;
③ 會見被告人和與被告人通訊，聽取其對案情的陳述和對一審判決的意見;
④ 擔任被告人辯護人出庭參加庭審，為被告人進行辯護，維護被告人的合法權益;
⑤ 向法庭提出書面證據、辯護詞或者代理詞;
⑥ 擔任刑事附帶民事訴訟代理人參加刑事附帶民事訴訟;
⑦ 征詢被告人對二審判決意見，提供相應法律咨詢意見。
3.申訴階段：
① 會見申訴人和與申訴人通訊，聽取其對案情的.陳述和對原審判決的意見;
② 查閱、摘抄、復制本案材料，收集或申請收集、調取證據，申請證人出庭作證;
③ 代書申訴狀，代為提起申訴;
④ 擔任申訴人辯護人出庭參加庭審，為申訴人進行辯護，維護申訴人的合法權益;
⑤ 向法庭提出書面證據、辯護詞或者代理詞;
甲方委托乙代上述 項代理工作，乙方接受委托。
第二條 聘請律師
甲方聘請乙方 (律師姓名) 律師為(犯罪嫌疑人姓名)的辯護人，乙方同意指派 。
第三條 甲方義務
1. 甲方應當真實、客觀、全面地向乙方律師介紹情況，為乙方律師辦理案件提供幫助。
2. 甲方應當按照本合同約定按期、足額向乙方支付代理費用。
第四條 乙方義務
1. 乙方律師應當嚴格按照律師職業道德和執業規范履行職務，勤勉盡責，認真了解案情，提供法律咨詢意見和法律幫助。
2. 乙方律師應當嚴格保守辦案過程中所知悉的商業秘密和個人隱私。
3. 乙方律師應當與甲方保持密切聯系，及時通報工作進展情況，及時會見犯罪嫌疑人。
第五條 律師費用
甲、乙雙方經協商同意按以下標準結算律師費用(選擇項)：
1. 計時收費
乙方律師每人每一標準工作小時計收人民幣 元。
乙方律師每月三十日向甲方提交《律師標準工作小時計費單》，填報完成工作內容、計費時數和付費金額，甲方確認無誤，應當在次月五日前將律師費匯寄乙方賬戶，甲方對《律師標準工作小時計費單》如有異議應及時通知乙方，予以確認。
2. 計件收費
本案律師費為人民幣 元，一次性支付， 甲方應于本合同簽訂之日起日內全額支付乙方。
本案律師費為人民幣 元， 分期支付， 甲方應于本合同簽訂之日起
日內支付第一筆律師費計 元;于 (雙方約定的支付條件)時，支付第二筆律師費，計 元;于(雙方約定的支付條件)時，支付第三筆律師費計 元。
3. 關于費用的其他約定
乙方律師辦理委托事項在北京市區以外的差旅費用由甲方憑票據另行支付，實報實銷。
4.甲方支付的律師費用在乙方沒有其他書面指令的情況下，應當匯入乙方下述銀行賬號：
開戶行：
開戶單位：
帳號：
乙方收到后，應當向甲方開具專用發票。
第六條 工作聯系
在本協議履行過程中，甲方、乙方指定的工作聯系人分別為：
甲方聯系人： 聯系電話：
乙方聯系人： 聯系電話：
第七條 合同變更
本合同如果需要補充、變更或終止，雙方應當另行協商，簽訂新的合同。
第八條 合同解除
1. 甲乙雙方經協商同意，可以解除本合同。
2. 如果犯罪嫌疑人拒絕乙方律師繼續為其進行辯護，提供法律服務，本合同解除，依約所收費用不予返還。
3. 如果乙方律師發現犯罪嫌疑人故意隱瞞事實，或者要求乙方律師幫助其隱匿、毀滅、偽造證據或者串供、要求乙方律師幫助其威脅、引誘證人改變證言或者作偽證以及其他干擾司法機關訴訟活動和違反律師執業規范和職業道德的行為 ，乙方有權解除本合同，所收律師費用不予返還。
4.乙方在履行本合同過程中，發現與乙方正在辦理的案件已經或可能存在客戶利益沖突的情況，乙方有權通知甲方解除本合同。本合同自甲、乙雙方簽訂
解除本合同的協議或自乙方通知甲方時解除。
第九條 違約責任
甲方未按本合同向乙方支付律師費用，乙方有權終止代理工作，已收律師費用不予退還。如果乙方已經完成辯護階段的全部工作，乙方有權要求甲方如約繳清律師費用。
乙方無故終止本合同，所收律師費用應全部退還甲方。
第十條 爭議解決
在履行本合同過程中，甲、乙雙方發生爭議，應當協商解決。協商不成，可向人民法院提起訴訟。
第十一條 合同生效
本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效，至委托事項辦理終結時終止。
第十二條 合同文本
本合同正本一式二份，由甲方、乙方各執一份，具有同等法律效力。
第十三條 本合同于 年 月 日在 簽訂。
甲方(蓋章或簽字)： 乙方(蓋章)：
代表人簽字：
委托合同 篇3
甲方：______________物業管理有限公司
乙方(業主)：______________________
丙方(施工單位)：__________________
茲就乙方委托丙方在甲方管理的_______花園社區內進行乙方所擁有房屋裝修工程事宜，經叁方協商簽定本協議書，具體條文如下，系叁方共同遵守：
1.應注意之事項
______________花園社區為一個高級商住物業，管理公司必須嚴格管制各項裝修工程，以使_______花園社區能成為高尚而環境優美的高級物業，并祈達成下列目的：
(1)促使物業價值日增;
(2)減少火警發生及因擅自加建或改裝而引致之安全及衛生問題;
(3)避免擾及鄰居;
(4)減少日后物業保養難題;
(5)確保遵守_______市政府及房管機關有關法規。
業主應嚴格遵守有關現行法規的規定，并聘用法律規定的認可人士進行工程。若有任何疑問，應向_______市政府及有關房管機關查詢
2. 裝修及施工工程守則
單元的業主如需在該單元內進行裝修，業主及其所雇用的施工單位必須嚴格遵守管理公司的有關規定和安裝標準進行裝修工程，不得損及社區房屋的建筑結構。一切費用由業主自行負擔。業主及其所雇用的施工單位應遵守的.規定包括但不限于：
(1) 在對該單元進行裝修前，業主必須向管理公司提出書面申請(申請表如附件)，并提供該單元有資質的設計單位有效圖簽的裝修圖紙(包括但不限于平面配置圖、水電施工圖)和資料。在不影響社區房屋結構、管道、電源、整體外觀、公共設施等和不觸犯本公約規定、有關政府法規下，管理公司會對業主的申請進行審批，審批工作自資料完整的申請表提交後叁個工作天完成，若有資料欠缺或資質不符，自補件完成后個工作天完成審批;
(2) 施工單位或裝修公司在進行裝修前必須對所裝修工程投保有效的、具足夠保險金額的“安裝工程一切險”和“安裝工程第三者責任險”(安裝工程期間)。 投保保險所需的保險費或任何其他費用均由業主、施工單位或裝修公司自行負擔。 未經管理公司審閱和批準的安裝工程，任何加建及改裝工程一概不準動工。
(3) 施工單位人員進入社區，經管理公司批準并辦妥各式出入通行證后方可施工;施工單位人員進入社區必須遵守管理公司對于門衛保安要求的作業規 登記等手續。
(4) 業主經管理公司同意對該單元進行裝修后，業主須與管理公司安排施工材料的搬運時間、地點及所經通道，不得占用、阻塞公共地方，亦不得弄污、損壞、堵塞公共地方和公共設施;
(5) 進行裝修時，業主須保持社區公共地方和公共設備的清潔和該單元內部衛生，對施工用的材料、易燃物件或有揮發性的化學物品一定當心保管及使用，不可抽煙，以免發生災害。一切廢物和施工垃圾由業主自費并即時清除和運走;
(6) 管理公司有權在施工期內進入該單元視察各項工程是否符合管理公司的審批規格。如發現有違章施工情況，管理公司可要求業主和施工單位立即停工，并采取相應步驟糾正和補救違章施工情況，其間所引起的一切費用、損失或經濟責任，均由業主自行負擔，與管理公司無涉。
(7) 因裝修施工或其他任何行為引致他人受傷或財物損失均由業主負責
(8)其他禁止項目
?? 業主不得
(1)改變任何渠道、管井及其他公共裝置;
(2)懸掛或裝設任何物件于窗外(綠化植栽除外但須注意安全);
(3)更改樓宇主要結構(如支柱橫梁、結構墻、樓面及天花);
(4)裝置神位或任何物體于單位外;
(5)更改原有屋外設計及外貌，例如不可擊穿外墻裝置空調機或其他用途;?
(6)在單元大門或窗口裝置鐵閘或窗花。
(7) 空調機
社區所有單元內已備有適當的位置可供安裝空調設備，管理公司嚴禁業主擊穿墻壁作安裝空調機或其他物件。及任何空調設備、室外管線任意垂懸、安置于非指定位置(尤其是外墻墻面)。
(8) 電視天線
客廳及主人房間均設有電視視訊插座，接收有線電視節目及衛星電視節目，因此嚴禁在窗戶及外墻裝置任何形式天線。
(9) 抽氣風扇
社區所有單元內廚房及不直接采光浴室皆預裝抽油煙機及抽氣扇，業主不得另擊穿墻壁或天花以安裝抽氣扇。
(10) 遮陽篷帳及檐篷
任何臨時或永久性之遮陽篷及檐篷不得設置。
(11) 門窗
所有業主不得拆除或更換建筑物外觀門窗，門窗亦不可改裝反光玻璃或是其他類似材質，以免影響其他住戶。
(12)裝修工程施工時間：
為避免裝修工程施工所產生的噪音、污染影響小區住戶的安寧，施工時間訂為上午08：00至晚上20：00時，在此時段以外時間禁止施工，如因特殊狀況需要在規定時段以外時間施工，必須先向管理公司申請施工許可，經審批通過以后才準許施工(但一定要遵循審批時要求的條件)。
甲方：乙方：
年月日年月日
委托合同 篇4
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行室內裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1. 工程地址：
2. 規格：(詳見施工圖紙)。
3. 施工內容：(詳見工程預算表)。
4. 委托方式：
5. 工期：本工程自日開工，于 日竣工。
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫) 元，詳見本合同附件《設計方案預算表》。
第三條：質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本工程材料表。
2.工程驗收標準，已施工圖為標致，施工質量達到發包方滿意程度，并交付業主。
第四條：付款方式
1.合同一經簽訂，甲方即應付工程總款的35%，以供乙方購買材料，及前期工地開銷款;當木工工期進度過半，甲方應第二次付工程總款的30%。當油漆工施工開始，甲方應第三次付工程總款的30%。剩余5%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
2. 工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的'價款，當場結清。
3. 施工過程中，發包方變換使用材料超出原預算規定的等級標準時，差額部份由發包方承擔。
4.此合同不包括稅金，如需發票需另繳稅金。
第五條：合同生效
1. 本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2. 本合同(包括合同附件)一式 份，甲乙雙方各執壹份。
其他說明：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同 篇5
托運方： (以下簡稱甲方)
地址： 電話：
傳真：
承運方： (以下簡稱乙方)
地址;
電話;
傳真：
依據相關法律法規，甲乙雙方本著自愿、平等、公平之原則，經充分協商，就乙方委托甲方運貨事宜達成如下協議：
一、雙方的權利和義務
甲方的權利和義務：
1、須提前五個小時將貨運計劃通知乙方，并如實告知乙方貨物的名稱、數量、裝貨時間、地點等有關資料。
2、甲方須提供正確的收貨單位資料(名稱、地址、聯系電話、聯系人)。
3、甲方提供的貨物符合國家的有關規定，注明貨物品名，須包裝合格。
4、甲方根據規定按約足額支付運輸費用。
5、托運貨時，應聲明貨物實際價值。
乙方的權利和義務：
1、乙方承諾向甲方提供設施良好的運輸車輛和優質的服務。
2、根據甲方的運輸計劃優先落實，確保貨物在規定時間內運達甲方的目的地(不可抗拒因素，自然災害除外)。
3、乙方托運甲方貨物到達甲方目的地后，有義務將貨物送到甲方指定的地點及指定收貨人。
4、如有特殊原因延遲貨物到達期限，乙方須如實向甲方報知詳情，不得欺騙，隱瞞。
二、違約條款
甲方責任：
1、甲方須按時、足額支付乙方運費，如因甲方原因延誤支付運費，每日按運費金額的0.5%向乙方交付滯納金。
2、甲方如匿報貨物品名、數量、規格和性質從而給乙方造成經濟損失的，須由甲方承擔賠償責任。
乙方責任：
1、甲方托運或收到的貨，經驗貨后如發現數量短缺及外包損壞、在裝卸或運輸途中造成破損而且是導致貨物損壞、丟失的，乙方須按甲方銷售額全額賠償(需在5個工作日完成)。
2、乙方在符合法律和法規條件下的運輸，由于下列原因造成貨物滅失缺少、變質、污染、損壞的，乙方不負責任：
① 不可抗力;
② 貨物本身的自然屬性;
③ 貨物合理損耗;
④ 包裝內在缺陷，造成貨物虧損;
⑤ 包裝體外表面完好而內在裝貨物毀損或滅失;
⑥ 甲方違反國家有關法律法規，致使貨物被有關部門查扣、棄置或其他處理;
⑦ 托運方或收貨方本身的過錯。
3、如乙方所運貨物無法在規定時間內送達甲方收貨處，應提前告知收貨人，尋求諒解;如由乙方自身原因造成的貨物延期，每延誤一天，乙方應承擔逾時責任(每延遲一天扣1000元，以此類推)。
4、乙方工作人員不得無故向甲方客戶收取任何費用，如有發生，每次罰款500元。
5、在任何情況下乙方工作人員不得無故同甲方客戶爭吵，如有發生，每次罰款500 元。(在不威脅乙方工作人員人身安全下)
6、貨物到達目的地后，乙方應提供不低于一百平方米的倉庫卸放貨物。
7、由于貨物在倉庫內乙方保管不善原因，乙方應負全部責任
8、不得弄虛作假，不得多報立方數、噸數否則罰款5000元(以貨物的實際體積計算)。
三、甲方知情權：
1、乙方應對甲方出發貨物的運行狀況進行全程跟蹤;甲方有權獲知貨物在途情況和預計到達時間。在甲方查詢物流信息時，乙方不得對甲方或甲方客戶提供不真實的信息，如果因為乙方提供的信息誤導甲方或甲方客戶而造成的'損失由乙方承擔全部責任，并每次罰款20xx元。
2、乙方工作人員不得向甲方客戶提供和乙方工作無關的信息。
3、甲方發運貨物或有特殊要求的貨物，在貨物啟運后乙方應及時將發運情況通知甲方。
四、拒付條款：
如乙方未將貨物送到甲方指定的地點，甲方可拒付當票運費。
五、費用條款
1.計算方式：元/立方
2.以上價格包含送貨上門的，為6立方以上價格，6立方以下另加送貨費100元。
3.每次運輸交易，乙方都將為甲方全額保險。
4. 運費按雙方協定的長途運費(起點福建省晉江舒華公司，終點為甲方指定的 省各地點)，且需送貨上門，并保證貨物無損傷(甲方客戶收到的貨)
5、付款方式：乙方憑貨運單以及客戶簽回的發貨清單，于次月15日前同甲方對帳，甲方收到乙方提供的正規運輸發票后、單據、對帳單到齊后30個工作日內付清所開發票貨款。
6、備注(1);乙方必須提供客戶簽回的發貨清單和裝箱清單，若無客戶簽單，甲方有權拒付運費。
7、備注(2)：貨運時小時內送到甲方指定的地點。間為，由甲方地點發出，5立方以上72小時內送到甲方指定的地點。5立方以下96
8、 乙方承諾不因雙方發生理賠、運費結算爭議而擅自拖延貨物時效或扣貨情況的出現。
9、價格如有變動，乙方應書面通知甲方，甲方在接到通知后15個工作日內這段期間有權依舊履行本合同。若甲方15日后未提出書面異議的按照新的價格履行合同;如果有異議不能在15日的期限達成新的協議，本合同自動終止執行。
六、爭議解決
本協議在履行過程中發生任何爭議，甲乙雙方應及時協商解決，如有異議，交甲方總部的
當地人民法院仲裁，未盡事宜雙方共同協商。
七、補充協議(見附件)
本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，協議有效期暫定為半 年，經雙方代表簽字蓋章后生效。
八、責任排除
不可抗拒因素：
1、自然災害如地震、雪崩、斷路、洪水、意外火災等;
2、戰爭或軍事行動;
3、核實驗或核爆炸;
特殊情況：
1、非乙方因素造成的路上延誤如塞車、封路;
2、由于甲方提供的收貨地址和聯系電話有錯誤。
九：合同簽訂時間
年 月 日 至 年 月 日
甲方代表： 乙方代表：
蓋章： 蓋章
【委托合同】相關文章：
專利委托合同-委托合同02-25
委托合同范本-委托合同02-25
小區物業委托合同-委托合同02-25
委托合同模板委托合同模板范文08-29
物業管理招標委托合同-委托合同09-12
授權委托合同_授權委托合同范本02-16
委托合同法律規定租賃委托合同08-24
委托合同07-03
經典委托合同12-02
委托合同03-02