500KVA箱變施工安裝合同
隨著法律知識的普及，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家整理的500KVA箱變施工安裝合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
甲方：_______
乙方：_______
根據國家有關法律、法規、規定，雙方就 500KVA箱式變壓器制造、施工、安裝達成一致，訂立以下協議：
一、工程概況
1、項目名稱：_______
2、項目地點：_______
3、施工范圍：
①箱變基礎；
②箱變制造、安裝、實驗、調試；
③電纜溝挖填、電纜敷設；
④接火送電。
3、質量要求：箱變設備符合國家有關規定，通過_______電業主管部門驗收，保證接火送電。
4、工期：計劃_______年3月8日開工，_______年3月27日完工。總工期20天，簽訂合同12天內完成基礎，設備進場安裝完畢，8天內接火送電。
二、雙方責任
1、甲方責任：
（1）指定箱變安放位置并將附近地下管線情況通知給乙方；
（2）按協議約定支付工程款；
（3）施工過程中發現質量問題時，甲方有權要求乙方及時進行整改，并經甲方、監理重新檢查認可。如乙方不予整改或整改不及時，甲方有權按照20xx元/次進行處罰，同時不免除由此造成工期拖延的乙方違約金。
2、乙方責任
（1）乙方必須加強自身的`施工現場管理，指派王勝東為乙方駐工地代表，解決由乙方負責的各項事宜。執行甲方的各項要求和施工現場的環境安
全管理計劃，嚴格執行建設和電業主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工，不發生環境和職業健康安全事故。乙方必須采取必要的安全防護措施，避免火災和人員傷害事故和財產損失。
（2）乙方在施工中要對施工人員加強安全教育管理工作，服從甲方代表及監理工程師的管理與檢查，自行配置符合要求的勞動防護用品及安全防護設施，確保安全生產。對出現的安全傷亡事故責任由乙方自負。乙方做好防火、防盜工作，如發生火災或盜竊事件，乙方承擔全部責任，若對甲方造成損失的，還要承擔相應的經濟賠償。
（3）甲方、監理單位對乙方在施工中存在的不安全因素有權提出整改或停工整頓，并有權按有關規定進行安全處罰。甲方、監理單位不因為行使此監督權而對乙方發生的安全費用與事故承擔任何責任。
（4）乙方必須嚴格按照箱變設計圖紙進行制造、施工、安裝，確保符合泰安市電業主管部門要求，確保驗收通過，在本合同約定期限內送電成功。
三、合同價款及支付方式
1、合同總價為（人民幣）：_______ 元，大寫：_______ 整。
2、本合同價格為完成本工程所需的成本、利潤、機械進出場費等各項試驗費、檢測驗收、配合費、管理費、缺陷修復、政策性文件規定、保險、保修、技術服務、咨詢、稅金、各項措施費用、規費及完成本工程所有責任、義務、風險、與各相關單位間配合服務費用。該費用為含稅價格，在甲方每次支付費用時，乙方應依法提供等額發票。
3、支付方式：無預付款，箱變安裝調試完畢并經驗收合格具備接火條件付合同價款50%，；通電正常使用后10日內付至總價的95%，剩余5%在滿兩年質量保修期后一周內付清。保修期自接火送電正常之日起兩年。
4、埋地電纜暫按100米考慮，電纜溝暫按65米考慮，在最終施工完畢并驗收合格后按實測實量數據進行結算，單價按照乙方中標單價。
四、違約責任
1、甲方應按照合同付款方式付款，因甲方原因工程拖期，乙方不承擔責任，同時工期順延。
2、乙方必須嚴格按照設計要求和電業局有關規定施工，由于乙方原因，造成工期延誤時，乙方須向甲方支付違約金，違約金按5000元/天計算。如乙方擅自更改設計或其他原因導致不能按時接火送電，甲方有權終止合同，同時扣留乙方進場設備，不再支付任何費用，同時追回已經撥付工程款，加罰與本合同價款數額相等的罰款。
3、因乙方原因造成火災或安全事故的，由乙方承擔所有處罰、賠償、責任、費用和風險（包括賠償甲方供材），甲方不承擔任何處罰、賠償、責任和風險。
五、其他
1、談判文件及乙方報價文件、談判過程中的承諾或說明等一切談判中的資料，作為本合同的附件。
2、本合同的未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充合同，經簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。
3、本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協商解決，雙方協商不能達成一致，向工程所在地人民法院提出訴訟。
4、本合同一式陸份，甲方四份，乙方兩份，自各方蓋章簽字后生效。
甲方（蓋章）： _______乙方（蓋章）：_______
法定代表或委托代理人：_______ 法定代表或委托代理人：_______
簽約日期：_______
【500KVA箱變施工安裝合同】相關文章：
施工安裝合同10-10
安裝施工合同范文04-23
水電安裝施工合同11-12
水電安裝施工合同11-03
鋼網架安裝施工合同范文10-18
護欄安裝施工合同范本04-07
電梯安裝施工合同范本04-09
機電安裝施工合同范本10-31
暖氣安裝施工合同書01-02
線路安裝施工合同書12-25