勞務承包合同范文
篇一：勞務承包合同范本
甲方：寧夏石嘴山金力實業集團公司通用水泥廠
乙方： 張國富
茲有乙方承包甲方 包裝、裝車、回料、散裝糸統、設備潤滑、環境衛生等 項目，根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》和有關規定，按照平等、自愿、協商一致的原則，雙方簽定勞務項目承包合同如下：
一、勞務承包項目：包裝、裝車、回料、散裝糸統、設備潤滑、安全管理、環境衛
生等.
二、承包期限： 2013年3月至2013年12月.
三、承包費用： 包裝、裝車以每月實際包裝量每盹2.92元/噸結算勞務費,回料每
月4800元,散灰裝車按每月3200元.
四、承包費支付方式：乙方必須按甲方要求進行工作，甲方以現金按月向乙方支付承包費用。
五、甲方提供條件：甲方向乙方提供必要的勞動條件和勞動工具。
六、承包期內乙方的職責、任務和要求：
（一）、乙方及其所聘人員必須自覺遵守和服從國家、地方政府的法律法規和甲方管理規定和各項規章制度，愛護甲方的公共財物和設施及環境。
（二）、在承包期內，對所需人員的聘用、教育管理制度和對聘用人員的報酬待遇，由乙方自主負責決定。在承包期內乙方及所聘人員所發生的勞務糾紛、由于違章操作、不服從指揮造成的工傷、病殘和安全事故及處理全部由乙方自行負責。
（三）、具體職責、任務和要求：1；每天根據公司發貨室提供的裝票據、噸位、品種庫號等由包裝負責人安排包裝人員進行包裝，嚴禁混包、漏包、多裝、少裝，所裝貨物必須碼放規范、整齊；嚴禁無票裝車或先裝車后開票的現象發生。每日由包裝負責人對包裝稱重系統進行校驗，確保袋重合格。2；包裝物由包裝負責人到分廠領用，每次領用后辦理出庫手續，并建立臺帳，每日據實核對包裝物的使用量和破損數量，每月底根據袋裝水泥產品的實際發出數、破損袋數與領用數進行核對，如有不符，查明原因，及時處理。3；包負責人在每天包裝工作完成后，必須將發貨票椐統計匯總后交到分廠核算員處登記保管。4；實行包干工資，包裝人員不得以任何理由拖廷每日包裝量，必須嚴格按每日公司發貨室開出的數量足額包裝。以上由于人為因素造成的各項經濟損失勻由乙方承擔。
七、合同的變更、解除或終止：
本合同已經雙方認真研究，慎重考慮而達成一致，均必須共同遵守，需要變更、解
除或終止，必須經雙方協商并一致同意，未經雙方協商并一致同意不得變更、解除或終止。
八、違約責任：
（一）、甲方無故不按時向乙方支付承包費用，按承包費的5%向乙方支付滯納金。
（二）、如乙方未按職責、任務和要求履行職責，完成任務，甲方有權要求乙方從新整改，如整改無效，甲方有權按不底于承包費總額的10%扣減當月承包費。
（三）、乙方及其所聘人員對甲方公共財物、設施、設備和環境造成損失的，由乙方照價賠償。
（四）、甲、乙雙方任何一方不履行本合同義務或單方面變更、解除或終止的，各自向對方按合同期內承包費總額的20%支付賠償金。
九、未盡事宜：其它未盡事宜由雙方共同協商，簽定補充條款作為本合同附件，具有同等效力。與國家相關法律、法規相悖的，以國家法律、法規為準。
十、本合同一式四份，甲、乙雙方各持一份；甲方存檔一份；財務部門備案一份。
甲方負責人簽字 ： 乙方負責人簽字（印鑒）：
（蓋章）
住址：
身份證件號碼：642221196811132316
年 月 日
年月日
篇二：承攬合同、雇傭、勞務合同區別
（1）承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
（2）雇傭關系，是指根據當事人的約定，雇員按照雇主的指示，在一定或不定的期限內利用雇主提供的條件提供勞務，雇主向提供勞務的雇員支付勞動報酬。這里的關鍵點有“利用雇主提供的條件”、“提供勞務”。
承攬合同與雇傭合同的主要區別有：
①承攬的目的是通過完成工作成果獲取報酬，工作的風險不應由定作人負擔，而是由承攬人負擔。
②雇傭合同是以直接提供勞務為目的，承攬合同則是以完成工作成果為目的，提供勞務僅僅是完成工作成果的手段。
③雇傭合同的受雇人在一定程度上要受雇傭人的支配，在完成工作中須聽從雇傭人的安排、指揮，當然雇員在實際工作中也具有一定相對的工作自主性和獨立性；承攬合同的當事人之間不存在支配與服從的關系，承攬人在完成工作中具有獨立性，當然定作人也會對承攬人的工作作出具體的指示并現場指揮。
（3）勞務合同，是指平等主體的公民之間、法人之間、公民與法人之間純粹以提供勞務為內容而簽訂的協議。該類合同與雇傭合同、承攬合同在合同主體關系、報酬支付、履行方式、風險承擔等方面有所不同。
勞務合同的特征有：
①勞務合同具有臨時性，具體包括：
a．對象的臨時性，是指勞務合同通常是針對臨時性的事務而達成的協議。
b．合同訂立的臨時性，是指雙方合同關系的形成僅呈臨時建立的一次或幾次性的合同關系。
c．合同履行的短期性，是指提供勞務人提供的勞務是臨時的、短期的，而非定期或長期的。
雇傭合同中的雇工一般從事的是雇主的日常事務而非臨時事務，雙方之間的關系相對穩定、長期。
②標的物的特定性。
a．勞務合同的標的，僅是一方提供的勞務。
b．雇傭合同中，雇工有完成工作量及工作成果的要求。
c．承攬合同中，承攬人并非以提供勞務為合同的主要內容，而是以完成并交付定做人要求的工作成果為目的，一般情況下，這種工作成果可能包含技術性要求。
③勞務活動具有獨立性。
a．勞務人所提供的勞務是獨立完成的。勞務人在從事工作時，其行為不受雇主的意志左右，無須服從雇主的監督、管理，雙方表現為地位平等的兩個主體。
b．雇傭關系中雇工的行為受雇主的意志支配和約束，雙方之間存在監督、被監督，管理、被管理的關系，雙方的地位具有一定的不平等性。
c．承攬合同中，承攬人雖也是獨立完成工作，但卻是按照定作人的要求從事承攬工作，勞務合同沒有這些內容。
④在報酬支付方式上：)
a．提供勞務人完成勞務后，雙方即進行結算，體現的是一種即時清結的債的關系。
b．雇傭關系較為固定，一般以一周、一月等周期性的領取。c．承攬合同一般是交付工作成果后支付報酬。
篇三：勞務承攬合同
甲方（發包單位）： 乙方（承包單位）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就建設工程勞務作業合作事項協商一致，簽訂本勞務作業承攬合同，雙方共同遵照執行。
一、 工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內容、性質及數量：酒店6、8、10、12層局部樓板剃鑿，具體位置見附圖。
四、工程工期：15個日歷天
五、工程質量要求：在對合同內規定的位置進行剃鑿的同時，需做好成品保護，不能對其他位置的安全性造成影響，做好土頭的清理運輸工作
。 六、工程造價：30000元（大寫：人民幣叁萬元）。
七、工程承包方式及取費標準：由乙方承攬甲方該項目的工程，取費標準由雙方協商確定。具體計價清單如下：
八、工程價款的撥付及結算方式：工程完工并經甲方驗收合格，雙方進行結算后10天內一次性支付合同款項。
九、考核驗收：本合同甲方要求在四個方面對乙方進行考核后方可結算：
1、安全生產：乙方應加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。
2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求。
3、工程工期：按合同約定按時完成。
4、文明施工：加強施工現場管理，嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。
十、甲方責任：
1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控，并按規定及時做好驗收工作。
4、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。
十一、乙方責任：
1、按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規范和施工驗收規范，精心組織施工。
2、按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資。
3、嚴格落實施工現場安全生產措施，做好各項基礎工作。
4、乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守各項管理規定。
十二、違約責任：
1、甲方不履行或不按合同約定履行義務時，每逾期一天，應向乙方支付本合同總價的3‰作為違約金，甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，并順延延誤的乙方工作時間。
2、乙方因自身原因延期交工的，每逾期一天，應向甲方支付100元的違約金；
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十三、爭議：
甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議，可自行協商解決。如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同自簽定后即生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
十五、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可協商另訂補充協議。本合同正本壹式貳份，雙方各執壹份。
甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：
簽訂日期：簽訂日期： 年月日 年月日
【勞務承包合同】相關文章：
勞務承包合同06-25
勞務承包合同10-19
勞務承包合同(精選)08-14
勞務承包合同[經典]08-11
[精選]勞務承包合同07-25
勞務承包合同10-20
瓦工勞務承包合同05-26
安裝勞務承包合同03-21
班組勞務承包合同03-21