內部承包合同
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的內部承包合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
內部承包合同1
甲方：
乙方：
為了加強工程項目管理，落實項目承包責任制，確保管理科學化、工作規范化、現場標準化、分工專業化，充分調動雙方積極性，提高項目經營效益，根據有關法律、行政法規的規定，在乙方認可甲方與發包方簽訂的 工程施工合同（含補充協議及附件資料，以后簡稱《施工協議》）的基礎上，按照甲方有關項目管理辦法的要求，經雙方協商，同意簽訂本《工程項目內部承包經營合同書》(以后簡稱合同書)。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程工期：以甲方與發包方簽訂的施工合同為準
4、工程質量標準：以甲方與發包方簽訂的施工合同為準
第二條 原則與方式
1、實行項目經理（或項目負責人）負責制。甲方聘任 為該工程項目經理（或項目負責人，以后簡稱乙方），在工程施工管理實施過程中，代表甲方全面履行《施工合同》，負有第一責任，對項目盈虧承擔不容推卸的全部責任。
2、實行確保上繳，自負盈虧的原則。本項目由甲方統一核算，實行工程成本單列，確保上繳營業稅、所得稅、管理費等各項稅費。
3、乙方按照“動態管理、優化組合”的原則，配備精干的項目管理班子（乙方所配備的項目管理班子成員及分工職責落實情況必須在開工前報甲方審核備
案），以滿足工程質量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。
4、甲方根據工程項目的需要，派出專業的技術管理人員對涉及工程結算、成本核算等技術性問題進行技術指導。
5、根據本工程的情況，甲方委派 同志為派駐現場工程負責人，并全權對現場的質量、安全、進度和文明施工及合同履行情況進行監督、管理，定期向公司匯報現場施工情況。
第三條 工程承包范圍及合同工作量
以年 月日甲方同發包方簽訂的工程施工合同的全部內容為準。
第四條 指標
1、工程承包上交系數：乙方按工程結算總造價的百分之 向甲方上交管理費。營業稅、所得稅、地方或行業規定稅費、甲方派駐管理人員工資、差旅費、社會保險費、住房公積金等稅費，由甲方按規定稅（費）率向乙方代扣代繳。
2、施工工期：以甲方同發包方簽訂的合同工期和開工日期為準，乙方確保按《施工合同》規定的工期完成。若乙方造成工期延誤，除按《施工合同》約定執行外，每延誤工期1天罰款 1000 元（因發包方原因造成的工期延誤除外）；延誤工期超過 15 天，乙方無履行合同的能力或無法改變現狀，給甲方的形象和信譽造成損失時，甲方有權終止合同，另派項目經理（或項目負責人）組織施工及管理，乙方應在限期內無條件撤除。乙方若在限期內未撤除，給甲方造成的一切后果均由乙方負責承擔。
3、工程質量：嚴格執行國家建筑工程施工質量驗收規范，確保工程質量達到國家驗收 等級標準要求。若發生質量事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。
4、安全生產：嚴格按照國家安全操作規程及標準進行施工，杜絕一切安全
事故的發生（如人身傷亡事故、設備事故、交通事故、火災事故等）。若發生安全事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。
5、文明施工：按照項目所在地建設行政部門的相關要求及甲方安全文明施工的'有關文件規定，實施企業形象工程，所需費用由乙方承擔。
6、工程款回收：按照《施工合同》條款中明確的時間和數量及時收取，回收率達 100%。
第五條 有關支付工程款的規定：乙方按《施工合同》的規定向發包方和甲方報送當月完成統計工作量報表和下月的進度計劃報表，并提出下月所需資金材料計劃，提出月結成本（會計報表），甲方對乙方月結成本進行及時審核，確保工程資金專款專用。
第六條 有關工程保修金的規定：工程竣工保修期滿后，待甲方從發包方處將保修金收回后，保修金一次性返還給乙方；若在保修期發包方要求進行保修，乙方應及時派人員進行保修，費用由乙方承擔，否則不退保修金。
第七條 有關風險抵押金的規定：按招標文件規定向發包方繳納的工程履約保證金，由乙方負責全額繳納，并以此作為乙方向甲方交納的風險抵押金。在工程竣工結算后，若工程全部按《施工合同》履約，未出現質量、安全問題，已收回所有債權未發生虧損和債務的，及工程竣工資料完整，也未出現《施工合同》規定不予退還的情形，待發包方返回履約保證金后一次性退還乙方。若出現其它問題則待問題處理后再退還。
第八條 債權債務的處理：項目結束，內部結算前，乙方必須結清所有債權債務。若乙方隱瞞債務，則由甲方在乙方向建設方繳納的履約保證金和工程保修金中予以抵扣，不足部份乙方必須以自己的動產和不動產來補足差額或清償債務，并承擔因此給甲方造成的一切損失。
第九條 施工總結：項目施工結束，乙方應就工程項目建設情況進行總結，
甲方就項目施工綜合情況進行考核評審。若乙方嚴格按照合同執行，并完善合同的全部內容得到各方認可后，甲方獎勵工程結算總價的百分之給予乙方自行分配，其具體分配方案由乙方制訂，報甲方批準后實施。
第十條 財務管理：為保證項目資金專款專用，該項目工程款一律劃入甲方所開設的銀行專用帳戶： 。工程款一經劃入，由甲方按協議收取費用和上交稅費后，全部支付給乙方，不得截留和挪用乙方工程款。但乙方必須將工程款用在該項目工程上，不得另作它用。工程完工時，按業主合同要求扣留質保金。
第十一條 作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。
附件一 承包經營合同書實施細則
附件二 聘用協議
附件三 安全生產目標責任書
第十二條 本《合同書》經甲、乙雙方蓋章或簽字后生效。工程交工驗收，工程尾款回收完畢，與本工程有關的債權債務清理完畢并經審計后，本《合同書》自行失效。
第十三條 本《合同書》一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲 方： 乙 方：
擔 保 方：
年月 日
內部承包合同2
甲 方:
乙方(承包人)：
公司為了拓展發展空間，占有更大的市場份額。提高社會和經濟效益，調動各方積極性，本著平等、誠信和互惠原則，采用公司內部承包的經營方式，經協商一致達成如下協議：
一、合同價款
公司與建設方簽訂的建設工程施工合同金額：
大寫：人民幣元)
小寫：： 元
二、承包方式
1、公司同意承包人組建項目部。授權委派承包人 同志為本項目部責任人和承包人，全面負責本項目部承包經營和日常管理工作，實行承包經營，獨立核算，自負盈虧。
2、承包有效期：自簽訂本協議書開始至本工程施工合同約定保修期結束為止。
三、工程結算及工程款的撥付
本協議書合同價款調整方式及金額與本工程最終實際決算款調整方式和金額一致。
1、項目管理費的約定
公司向承包人收取管理費為工程總造價的 %
2、工程進度款撥付
承包期間承包人按工程進度收取建設方的工程款，必須遵守公司財務制度轉入公司賬戶，先向公司按進度款金額支付稅金后再取發票;進度款到公司賬戶后，由公司扣除承包人應付公司的費用后，一次性將進度款余額劃轉給承包人;
3、稅費及其他費用
該項目的稅金和其他費用均由承包人承擔;凡是須由公司負責交繳的稅費、工程費用和資料等有關費用均由承包人全額支付，公司不予墊付資金。
4、各項稅費的收取方法
(1)稅費：按國家、地方稅務規定須繳的企業所得稅 %，營業稅及工程所在地規定繳納的各種稅費由掛靠人自行繳納，項目所在地政府對稅率另有規定的，按項目所在地政府規定執行;
(2)管理費：按承包人每次所需發票%收取;
(3)設計費、預算費及其他有關費用按實際發生收取。
5、承包人應向公司繳納的保證金金額及收取返還約定：
(1)承包保證金：按合同金額 %收取，在第一筆工程款到賬后代扣，合同終止后返還。
(2)發票保證金(承包方不提供發票)：按每次支付承包工程款 %收取，在每次支付承包工程款時代扣。
四、公司責任和義務
1、公司向承包人提供本工程招投標所需要的公司資質。公關、設計、報價、投標、標書制作、差旅和通信等費用由承包人承擔;
2、公司向承包人提供工程報建所需要的有關資料, 所發生的費用由承包人承擔。協助乙方與建設単位簽署工程承包合同及開具工程發票。
3、工程期間的監督與管理
公司向承包人書面提供: 施工現場暫設搭建標準、工程施工質量、安全管理標準及有關規章制度，承包人須嚴格參照執行。
公司提供項目部管理人員和施工人員工作服樣式, 服裝購置費由承包人承擔;
公司有權對正在施工的工程項目進行全方位的管理和指導,承包人必須無條件接受建設方和公司的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工的或發現有質量、安全隱患的, 公司有權取消本協議, 終止承包人繼續對本工程的承包施工等所有工作。承包人不得有異議 。
4、合同和檔案的管理與保存
承包期間承包人必須無條件將本工程所涉及的各種合同、 圖紙、 內業檔案資料等原件交由甲方備案保存, 工程結束之后承包人將決算書原價交于公司, 以備稅務局査驗。
5、 承包人完成上述各項工作需要攜帶公司證照和印章, 公司派專人陪同, 所發生的交通費、食宿費、通信費和辦公費等費用均由承包人承擔。
五、承包人責任和義務
1、施工規范
承包人有義務在工程承包間以及工程維修期間自覺維護公司的企業信譽,承包人向公司承諾履行本工程施工合同中與公司有關的所有義務,并承擔全部責任。 因任何原因給公司造成不良影響或損失, 由承包人負責解決和賠償;
承包人承諾嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計,精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準;投入足夠的'人力、物力,保證工期;加強安全教育,認真執行安全技術規范,嚴格遵守安全制度，落實安全措施,確保施工安全;加強現場管理。遵守國家有關環境保護法規定,嚴格執行建設主管部門及環保、消防、 環衛等有關部門對施工現場的管理規定, 制定實施保證措施;做到文明施工;承擔由于自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全施工、現場臟亂造成的損失及各種罰款。
2、 施工材料使用與供應
承包人負責本工程所有材料的釆購供應,承包人釆購材料質量必須符合建設方、設計、公司、及國家、地方相關標準，規范要求，并按公司和建設方要求提供相關資料。不發生偷工減料、以次充好等行為, 否則以一罰十。
3、施工人員管理
承包人承包期間, 對所屬施工隊的管理必須嚴格執行公司管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續, 所聘員工要三證齊全, 特殊工程要持證上崗, 要把所聘員工的有效證件及資料復印件報送公司一份備査。
4、 承包人應積極妥善處理好農民工工資和保險等事宜。如違反國家關于農民工工資等規定時, 公司有權要求其改正或停工;
5、 承包人在簽訂《施工合同》后，必須按照遼寧省建設廳和中國保監會遼寧監管局發布的《關于進一步規范全省建筑施工人員意外傷害保險工作的若干意見》(遼建發[20xx] 30號)、遼寧省建設廳頒發 《關于印發 <遼寧省建筑施工人員意外傷害保險實施辦法>的通知》(遼建發[20xx]31號)的規定,在指定的遼寧友仁保險代理有限公司及時辦理 《建筑施工人員意外傷害保險》 。
名稱: 遼寧友仁保險代理有限公司
地址: 沈陽市鐵西區興華北街30號、新財富大廈1908房間
電話: 024-25639122、 024-25636065
項目所在地政府相關部門另有規定的, 按項目所在地政府相關部門的規定執行;
6、承包人經營期問對外的各種文件、工程量清単報價電子版、施工中的變更單復印件、簽證單復印件、合同、協議等必須送公司備案和監督檢査;未經公司書面許可不得以任何方式將本協議項下權利和義務轉給第三方;不準以包代管,包而不管和掛靠等情況;避免出現資金風險和安全風險;承包人須承諾:不私刻工資等公司印簽,否則接受工程造價20%的處罰, 并承擔相應的法律責任;
7、 承包人因工程轉包、 分包和其他違反與建設単位約定的行為, 造成的經濟處罰和相關責任由承包人承擔。
六、安全施工
1、安全施工檢査
承包人應遵守工程建設安全生產和有關管理規定, 嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢査人員依法實施的監督檢査, 采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。承包人不得要求施工場地工作人員違反安全管理的規定進行施工。因此導致的安全事故由承包人承擔相應責任及發生的費用。
2、重大事故處理
發生重大傷亡及其他安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知公司, 同時有責任及義務按政府有關部門要求處理, 并由承包人承擔相關的事故責任以及發生的費用。
承包人對事故責任有爭議時, 應按政府有關部門的認定處理。
七、質量保修
承包人應按法律、行政法規或國家有關工程質量保修的相關規定, 對交付施工的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
質量保修的項目內容及范圍: 同本工程施工合同 。
質量保修期:同本工程施工合同。
質量保修責任: 同本工程施工合同 。
質量保修金: 由承辦人承擔相應的保修費用 。
八、協議終止
1、 承包人違反本協議中的任何一項約定時, 公司有權立即終止本協議;
2、 本協議終止后, 如有尚未完成的工程,承包人有義務按照本協議的承包人責任和義務繼續完成工作,在此期間和以后承包人不得以公司的名義對外承接各種工作, 承包人對其所有施工的工程負有法律規定責任。
九、違約責任
1、 承包人在經營過程中有損公司形象和利益時, 公司有權根據情節向承包方追索10000-20xx00元的賠償;
2、承包人因下列原因
(1)施工安全、質量、工期、財務、材料款和人工費等原因;
(2)發生安全事故造成人身傷亡或財產損失的;;
(3) 或者其他行為。
與任何第三方產生糾紛時, 所發生的一切費用由承包人承擔。 如給公司造成損失, 公司有權向承包人追償或提起訴訟。
十、有關約定
1、 公司為了更準確詳實對項目進行監督管理, 對承包人所做的項日進行全過程(安全、質量、工期、材料款、人工費等)進行監督管理指導,需駐監管人員的相關費用由承包人負擔;承包人并應無條件的接 受公司針對施工現場檢查處罰細則;
2、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;相關費用由承包人負擔;承包人并應無條件的接受公司針對施工現場檢査處罰細則。
3、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;
4、本協議履行過程中如發生爭議,雙方應協商解決;協商不成,在公司所在地有管轄權的人民法院訴訟;
5、 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效;
6、 本協議的附件是本協議的組成部分, 同本協議正文具有同等法律效力;
7、本協議一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
內部承包合同3
甲方(發包人)：乙方：承包人)：
根據《中華人民共和國農村土地承包法》、《中華人民共和國草原法》《民法典》、《____省草原條例》等有關規定，經甲乙雙方協商一致簽訂本合同。
一、甲方將20350.70畝草原承包給乙方，該草原位于____縣_________________________
二、承包期限從月年月承包期為________年。
三、承包費每年人民幣玖拾萬元人民幣，乙方按規定定交齊當年的草原承包費，如乙方不能按時繳納承包費按照銀行利息賠付給甲方，但甲方無權收回草原。
四、甲方的權利：收取乙方草原承包費，制止乙方破壞草原資源及草原保護設施的行為。
五、甲方的義務：依照法律法規規定，保護乙方合法的草原承包經營權，不得擅自變更、解除合同，保護乙方的生產經營自主權，不得干涉乙方依法進行正常的生產經營活動。承包期滿，在同等的要件下優先發給乙方。
六、乙方的權力：依法享有對草原的'生產、管理、經營自主權;依法享有草原產品處置的權利，承包草原被征用、使用、占用時，有依法獲得補償的權利。
七、乙方的義務：按時交納草原的承包費用，依法保護和使用草原，不得非法改變草原的用途。
自簽完合同之日起，以前草原上的一切經濟糾紛由甲方自行處理，與乙方無關。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
內部承包合同4
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
甲方總承包施工…………….安置房工程，其泥工部分施工實行清工形式承包，現由乙方根據本工程的施工圖紙的內容，自愿承擔本工程中的泥工部分的施工任務。為了明確責任，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方共同協商，一致同意，就本工程泥工部分清工承包事項簽訂如下合同，供雙方履行;
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點： 3、工程內容：框架剪力墻結構，十七層，建筑面積約1XX0㎡(包括地下室在內)
二、工程承包范圍、承包方式：
1、本工程泥工部分施工承包范圍：……………….安置房1#樓、2#樓3#樓、4#樓、5#樓、6#樓、7#樓、8#樓、9#樓、10#樓、11#樓、12#樓、13樓的施工圖紙泥工有關的內容，從地下室磚模下找平層開始至整個工程裝修為止。即砼澆搗、砌磚、墻內外抹灰、樓地面等工程內容。(外墻涂料、防水、內墻膩子、墻面磚、花崗巖、地磚、室外附屬工程、塔吊基礎、施工電梯操作工和基礎等除外)。
2、承包方式：以工程承包范圍的內容實行清工包干。
三、機具設備：
乙方自備小型機具：如振動機、振動棒、翻斗車、鋁合金靠尺、木條子、泥桶、鐵鍬、建筑線等。(包括修理自理)。
四、施工工期與開、竣工時間及工期
1、施工工期為 天：
2、開、竣工日期以本工程地下室磚模開始施工之日起計算。
五、工程質量要求和獎罰：
1、乙方必須認真按照施工圖紙和有關標準、規范組織施工，工程質量必須達到合格等級;
2、每道工序合格率均應達到100%，如出現達不到合格要求乙方必須立刻進行返工，直到合格為止，因返工導致材料、工資、工期等一切損失均由乙方承擔;
3、乙方在施工過程中必須認真精心施工，力爭甌江杯，經過有關部門驗收確定甌江杯，甲方獎給乙方每平方米4元，按甌江杯評定的建筑面積計算。
六、安全生產、文明施工要求和獎罰：
1、認真按照《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-99)與《安全操作規程》組織施工，嚴格執行甲方有關安全生產的規章制度，不得違章作業;
2、施工現場必須嚴格遵照“安全生產、文明施工”的要求，確保“標化工地”。經過有關部門驗收后確定為“標化工地”。
3、認真接受有關單位或人員的安全監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，確保本工程施工安全，傷亡事故為零。
4、由于乙方在施工過程中，違章操作造成事故的責任因此發生的費用均由乙方承擔。
七、清工承包價：
本工程的清工承包價格按施工圖紙的建筑面積伍拾貳元/㎡進行計算，其清工承包價格包括施工人員的安全帽、工作服以及工人的勞動保護用品等。
八、付款辦法：
按每月工程進度付款：其工作量按85%支付，主體按建筑面積付每平方米21元。即砼澆搗每立方米15元，砌磚每平方米12元計算，主體余留工程款待中間驗收通過后最付清：裝修每平方米按建筑面積付31元，其工作量按90%支付，即內墻抹灰按工作量每平方米付5元，外墻抹灰按工作量每平方米付9元，樓地面付5元計算，其完工后支付95%，余留5%待竣工驗收后三個月內一次性付清。
九、工程結算辦法按圖紙實際建筑面積計算，除施工圖紙變更的工程量，由甲方現場管理人員簽證認可后，按實調整外其余均不調整。
十、雙方職責
甲方職責：
1、認真貫徹和歷史有關法律、法規、標準規范及時落實有關單位和部門的精神與要求;
2、做好各種技術交底工作，及時落實有關技術措施或方案;
3、做好工程質量、安全生產、技術資料的指導，監督、檢查和驗收工作，對發生質量不符合要求或安全生產方面不符合要求的應及時提出，使乙方及時整改;
4、協助乙方在施工前、中、后的管理工作;
5、按第八條規定按時支付乙方工資款。
乙方職責：
1、必須認真按照施工圖紙組織施工，嚴格執行有關規范、標準和安全操作規程，遵守安全生產規章制度，承擔工程質量、工期和安全生產責任;
2、服從甲方現場管理人員的領導、監督、檢查和驗收后，對甲方提出的`建議和意見必須及時采納和整改;
3、認真執行質量、安全技術交底拒絕違章作業;
4、按標準要求認真組織精心施工，各項作業要一次成活，確保每項施工項目一次性驗收合格率達100%;
5、做好施工現場工人的各種教育工作和各種管理工作，防止一切不良事情發生;
6、班前、班中、班后對所使用的機具設備、防護用具及作業環境進行安全檢查，發現問題及時采取改進措施;
7、組織班組開展質量、安全活動、開好班前質量、安全生產會;
8、加強安全生產、文明施工管理，確保施工安全;
9、按時發放工人的工作，不得將工人的工資移用，挪用或調配與其他方面使用。
十一、現場管理獎罰辦法：
對于乙方管理嚴格創出工作效率、經濟效益，甲方按規定給于獎勵。但乙方發生下列行為時甲方根據乙方的情況狀況對乙方進行處罰，其處罰款在乙方當月的工資款中扣除：
1、 乙方不履行自己職責的;
2、 現場管理人員不到位以及管理不嚴的;
3、 整改不力或不及時的;
4、 不遵守現場有關制度的;
5、 無做到工完料清浪費材料的;
6、 其它違紀、違法行為的;
以上行為出現時有現場管理人員當天開單，并在每周例會時給處罰。
十二、本合同從雙方簽訂之日起生效，雙方永不反悔，本合同壹式二份，雙方各執壹份為據。
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
內部承包合同5
甲方：（全稱）
乙方：（全稱）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：金昌市熱電聯產（2×330MW）項目啟動鍋爐安裝工程。
工程地點：金昌市
工程內容：
（1）兩臺啟動鍋爐本體及輔助設備、鍋爐爐墻砌筑、煙風煤管道、汽水系統、啟動鍋爐上煤系統、啟動鍋爐除灰系統、啟動鍋爐水處理系統、電氣系統安裝及單體調試。
（2）保溫及油漆工程。
（3）鍋爐登記（運行證）由乙方辦理。
二、合同工期
計劃開工日期：以甲方通知開工為準。
計劃竣工日期：
總工期60天
如因非乙方原因造成的工期延誤，甲方給予順延。
三、質量標準
工程質量評定等級：合格
四、安全施工
乙方應當遵守工程建設安全生產有關管理規定、并隨時接受甲方、及業主安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，乙方負責施工現場的安全，如出現任何安全事故，由乙方負責全部責任。
五、合同價款支付與管理
1、合同固定總價為：（大寫）人民幣肆佰叁拾萬元整
（小寫）￥4300000。00元（不含稅金）
2、工程預付款：無
3、工程款支付
工程進度款按月支付，（現金支付）。按每月25號所報工程量的85%付款（付款時間不超過次月的10號），工程竣工15個工作日內驗收，驗收合格后，15個工作日內付款至總額的'95%，剩余5%作質量保證金，質保期為一年，如出現質量問題，乙方應無條件修復，質保期到后，十日內全額返還。
4、管理費：乙方向甲方交納管理費：人民幣五拾萬元整，小寫：￥500000。00元
5、施工現場用電、水費用，由甲方負責。
6、合同外工作量另外計算費用（以圖紙為準）。
六、材料設備供應
1、設備及主材由業主供應。
2、輔助性材料、消耗性材料、施工機械、施工用具由乙方自備。
七、違約和爭議
1、甲方如不能按照合同約定支付工程款項，乙方有權停止施工，由此造成的損失由甲方負責。
2、如因乙方的原因造成不能按期完成工程，則每拖后一天罰款20xx元（罰款不超過合同總額的5%）
3、爭議：在履行合同過程中產生爭議時，雙方約定向合同簽訂所在地人民法院起訴。
八、合同生效
合同訂立時間：20xx年7月18日
合同訂立地點：蘭州市
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方約定簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
內部承包合同6
為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關系，充分發揮各部門作用，確保公司經營目標實現，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。
一、管理職責
1、必須保證完成企業下達的各項承包指標；萬元
2、建立與企業財務制度相應的二級核算臺賬，做到賬目清楚、核算正確，并定期檢查，發現錯誤應立即糾正。
3、按企業制定的價格目錄，并掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價，應嚴加處理。
4、把握政策機遇和行業動態，根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額
5、搞好產品發運調度，按合同保證安全正點交付。
6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發業務人員的聰明才智，確保年度經營目標順利實現。
7、根據市場情況，負責地提出產品開發和持續改進建議。
8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。
9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編發《市場句報》，逐月編發《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。
二、管理權限
1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。
2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷，操作程序可參照企業相關制度，聘任決定須報企業人力資源部備案。
3、有權制定承包體內部二次分配方案和包干費用內控方法，經企業審定后實施。
4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨計劃。
5、有權合理組織產品的發送運輸工作
6、屬銷售費用管理范圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。
7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。
8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。
9、在不違背企業根本利益的前提下，享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。
三、承包方式；
銷售承包的結算，主要解決兩大問題：
一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益；
二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。
1、目標任務萬元，給與部門績效工資為之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。
2、工資發放采取先預支，季度考核兌現。根據部門定員人，依據企業現行崗位工資標準，按月發放基本工資。季度進行績效考核后多退少補。考核基數是：第一季度任務為 萬
元，其他三個季度為 萬元。第一季度提成工資總額為 萬元，其余季度為 萬元。沒有完成考核任務，結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性，年終完成任務后可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為 萬元由營銷部自由支配。
3、銷售部核定員工數為人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。
四、法律效力
1、本案一式兩份雙方簽訂后生效，具有同等法律效力。
2、未盡事宜，雙方可以補充協議，補充協議具有同等法律效力
改制企業內部承包權的保護
在當前企業改制的實踐中，有相當一部分企業在改制前處于內部承包經營狀態，正確、妥善地處理好企業內部承包問題，對于確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐，僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。
一、企業內部承包合同的解除方式
企業內部承包合同，是指企業作為發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間為實現一定的經濟目的，而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關系的協議。企業改制如果仍然處于內部承包經營狀態，要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中，大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同，承包方對此強烈不滿。由于目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定，企業單方解除內部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為，企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內部管理手段，作為發包方的企業有權單方解除合同。其理由是：（一）合同雙方主體之間存在行政隸屬關系，發包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同內容沒有體現等價有償原則，發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；（三）企業內部承包經營屬于企業經營自主權范疇，是經營自主權的分解，是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關系改變為行政經濟關系，是經營管理制度。第二種觀點認為，企業內部承包合同雙方主體地位平等，根據合同法第九十三條第一款的規定，要解除企業內部承包合同，必須經當事人協商一致，企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要體現在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自愿、協商一致，發包方不能把自己的意志強加于承包方，對于條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同，發包方出讓財產使用權是為了取得承包費，承包方支付承包費是為了取得承包經營權和承包收益，因此發包方與承包方之間存在對價關系。雖然這種對價關系難以用等值來衡量，但對價的特征之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，體現了雙方主體的平等地位；三是在企業實行內部承包合同經營的情況下，一方面承包人依合同享有承包財產的經營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員，還要接受企業的行政管理，遵守企業的規章制度。這里就存在一個問題，發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關系和合同關系。筆者認為完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關系的同時，公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關系一樣，行政管理關系和合同中的平等主體民事關系并不沖突；四是從保護當事人
的訴權角度看，如果不承認企業內部承包合同雙方主體的平等地位，那么合同發生糾紛當事人向法院起訴時，由于既不屬于行政合同又不屬于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。
二、承包期間遺留對外債權債務的處理
改制企業內部承包合同解除后，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則；還有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方 承擔后，再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三：一是企業通過簽訂內部承包合同的方式，將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營，從法理上說，這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動，實質上仍是企業自身的經營行為；二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經營活動，只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關于“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動，承擔民事責任”的規定，承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務，自然應歸屬于企業承擔；三是根據法律規定，企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動，但對企業的財產只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業財產范圍時，就等于企業承擔了無限民事責任，這顯然與法律規定不相符。筆者認為，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔后，再在企業與承包方之間進行結算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兌現的債權和不可兌現的債權，企業不能加以承受，以防止欺詐行為造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兌現的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務償還能力有限，不可能全部預期實現的債權。不可兌現的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失償還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現的那部分債權，也可稱之為虛假債權，只能作為企業的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務，由于存在著消失、增多或減少的可能性，企業不應承擔；三是承包方違反承包合同的規定，或擅自超越授權范圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。
三、承包方承包債權的實現
承包方的承包債權，是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的`損失賠償款等。在企業改制的實踐中，承包方的承包債權一般通過三種形式來實現：一是由改制企業改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金；三是承包債權轉換企業股權。采取這種形式實現承包債權時，必須符合五個條件：（1）原企業發包方改制為股份制企業。（2）承包方完全自愿，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行為。（3）股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人，否則將違背公司法的規定。（4）該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權，而不應將其當作上市的可轉換公司券，否則不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。（5）轉換時應有監督部門參加，防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。
在實現承包債權的過程中，經常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：
一是企業改制后原承包債權的處理問題。筆者認為，對此可分為兩種情形，采取不同的處理辦法：1.如果改制后的企業仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制后接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為，不論企業改制采取何種形式，從法律上看，無非是企業法人的終止、變更和重新設立，原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定：“企業法人分立、合并，它的權利和義務由變更后的法人享有和承擔。”2.企業產權整體轉讓后購買者實行個體經營或私營獨資或合伙經營的，原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是：首先，購買者經營的企業不具備法人資格，與原企業存在法律人格上的根本區別，不能成為原企業權利、義務的承繼者；其次，購買者已對原企業的資產包括承包債權在內的債權債務，向轉讓方支付了對價，若再要新企業承擔承包債權，這就顯失公平。
二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的范圍，根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這里有一個問題，就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認為，應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權，債權人享有就該擔保物優先受償的權利，沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。（2）企業破產法試行 第十一條規定：“人民法院受理破產案件后，對債務人的其他民事執行程序必須中止。”從這條規定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作為一般破產債權看待。（3）如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償，既不利于平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產案件審理的正常進行。（4）按照特別法優于普通法適用的原則，破產程序屬特別程序，特別程序的效力高于民事執行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產還債程序，作為一般破產債權辦理。也有人認為，企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行，但這種結果并不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和占有該財產。（2）確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行，但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定，不能以后案來直接改變前案的審理結果。（3）企業破產法試行 第十一條規定的其他民事執行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執行本身表明，這些中止了的特定的民事債權的執行，在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。（4）民事訴訟法和企業破產法試行 規定，對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更為可靠，無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發，都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是，企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償，應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定，它是指為了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行為，通過法院進行否認并追回財產的權利。比照這一破產制度，筆者認為，如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的，該承包債權作為破產債權受償，否則，該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定，既
可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求，又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。
論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用
【作者簡介】楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業于安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。
【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍采取的一種生產經營模式，它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用；進入市場經濟后，內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛采用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施后的背景下，如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。
一、基本案情
20xx年10月,X縣A動力有限公司（一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董XX（一審被告、二審上訴人）簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》，其中A公司為甲方，董XX為乙方，協議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鉤的月定額工資制，乙方銷售額達到60萬元的，月定額工資為1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，則按當地最低工資標準發放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過部分按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發貨后三個月內，乙方須結清貨款；4、原則上甲方不予產品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業務由甲方負責，若甲方委托乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任；6、如有業務單位直接向甲方要貨的，甲方應優先通知乙方，若乙方不愿意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客戶有拒付貨款情況的，乙方認為應通過訴訟解決的，甲方予以協助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等，除被認定為工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協議還就雙方費用、個人所得稅等事宜進行了約定。
該責任制協議履行一年后，至20xx年11月，A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區銷售負責人責任制補充協議書》，約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20xx年10月，同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品，一經發現扣除其全年工資，已發放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。
上述協議簽定后，雙方履行至20xx年9月，A公司終止了與董XX的勞動合同，雙方亦未完成帳目核對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關于產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關系為由，認為董XX在銷售后尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司，據此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。
一審法院受理后，經過三次開庭審理，認為A公司與董XX所簽訂的協議屬于正常商事合同爭議范疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協議不違反相關法律的禁止性規定，故作出一審判決，判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元，并支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。
董XX不服一審判決，于20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理后，
內部承包合同7
甲方：
乙方：
甲乙雙方在自愿、平等的基礎上，經協商一致就乙方承包甲方勞務部一事，簽訂如下協議：
1、承包內容
1、1由乙方承包甲方勞務部，甲方對乙方的經營實行監督管理。乙方需向甲方繳納60000元風險投資款，由乙方向甲方分二次繳納：________年____月底繳納30000元，____月底繳納30000元。
1、 2雙方在解除合同或任何情況下的合同終止時，為保證業務的延展性，乙方不能一次性將風險投資款收回，按合同終止當時的業務發展情況，分項計算留存余額。乙方如有需要，可以個人名義向公司借款。
1、 3乙方必須按法律法規的規定，實時繳納各項稅款，由甲方統一向稅務部門繳納。
1、 4甲乙雙方合理分工，接單、操作由乙方承包的勞務部負責；出境證明及協調職能部門關系由甲方負責。
1、5甲方如有與乙方承包的勞務部經營的相同業務，必須交由乙方的勞務部經營。
2、費用
2、1費用承擔如下：
2、1勞務部使用房屋的房租1。5萬元年（由乙方個人承擔）；
2、2水、電、物管費用由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一；
2、3、電話875XXXX8183的電話費由勞務部承擔（該電話由勞務部專用），電話875XXXX8187的電話費由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一；復印機租金由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一，紙張由各方自行提供。
2、4乙方可報銷的費用：
2、5移動通信費：乙方每月500元，乙方聘用的一名員工每月100元；
2、6出差費：如在外住宿乙方每晚250元，乙方聘用的一名員工每晚150元（該費用超出部分不予報銷，不足部分不補貼），出差補貼費每天50元；
2、7交通費：市內交通費乙方每月100元，乙方聘用的一名員工50元，出差以鐵路和公共汽車交通為標準，接待客戶另行商定；
2、8市場開拓費：按乙方開發的.項目_____%提取（限一手單，二手單或三手單不再提取該項費用），如需要出境考察，項目費用另行商定；
29招待費：按乙方開發的項目根據實際情況由雙方商定。
3、工資和待遇
3、1甲方每月工資1500元，每月再行發給1500元固定獎。乙方聘用的一名員工試用期三個月每月工資1200元，試用期滿后基本工資不變，每月再行發給300元固定獎，該名員工資金以業務量進行考考核，業務量每增加100000元，業務資金上浮500元月。
3、 2養老保險：乙方按每月1500元做為基數交納，乙方聘用的一名員工以1200元做為基數交納。養老保險單位交納部分由乙方承包的勞務部自行承擔，個人承擔部分個人自行負責。上述
5、6條所涉費用除房租外，均由乙方承包的勞務部開銷，如勞務部尚未發生業務，該費用在乙方繳納的風險投資款中扣除，待發生業務并分配利潤后，由乙方再行補足風險投資款。
4、利潤分配
勞務部自行開發產生業務后，前一次業務利潤分配時間以后一次業務利潤產生時為準，甲方分配利潤的40%，乙方分配利潤的60%；甲方提供的業務，由乙方完成的，利潤分配比例為：甲方分配利潤的60%，乙方分配利潤的40%。
5、管理和責任
5、1甲方產生的經濟糾紛與乙方承包的勞務部無關，因甲方原因給勞務部造成損失的由甲方補償；乙方不得以其它形式或在其它公司運作與甲方公司同樣內容的事務。
5、 2乙方帳務由甲方統一管理，乙方不得私設財務及開立銀行帳號，對外收取的費用由甲方統一對外開具收據收取。
6、糾紛解決
甲乙雙方因本合同的履行等而產生爭議的，甲乙雙方協商解決，協商不成的，向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
7、生效及時間
7、1本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日。160；
7、2本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
7、3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
內部承包合同8
甲方：
乙方：馬平均
依照《中華人民共和國合同法》、及其有關法律行政法規，甲乙遵循平等自愿，公平誠信原則。結合本工程實際情況，雙方經友好協商，達成如下合同條款，訂立本合同，雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、工程承包范圍：
1、裝車、運輸、推平、棄土轉運運距1公里/立方米增加運費每公里元，不足1公里的按1公里計算。
2、施工技術要求：平場自然碾平。
三、合同工期：
開工日期：年 月 日（以甲方正式開工通知為準） 竣工日期：年 月 日
合同工期總日歷天數360天。
四、工程價款計算辦法：
1、土石方綜合單價，每立方元，裝運推平，運距米內自然碾壓。
2、做路時，挖機進場付每臺挖機5萬元押金，一天為1800元。不足一天為一天補足。
3、此單價包括：人工費、材料費、機械費、設備進場費、搭建臨設費、管理費用等。
4、工期：甲方入場通知書下達起計算，工期壹年。
五、甲、乙雙方的責任及義務
1、甲方義務和責任。
1.1工一切事務。
1.2負責提供施工用水、動力電就近指定搭接。
1.3負責協調和處理好周邊關系為乙方創造良好施工環境。
1.4及時簽證工程量，材料價格，審查合格工程的日進度報表工程結算等事項。
2、乙方的責任和義務
2.1乙方指派負責該項目的“進度、質量、安全”工作。
2.2做好施工現場地下管線和鄰近建筑物構筑物的'保護工作。保證現場清潔符合有關規定，交工前人走場地清。
2.3乙方須建立健全、安全生產組織與制度，加強安全教育、全面負責、確保工程安全生產，人生安全。凡因乙方管理不善，措施不
力或職工過失，造成的人員傷亡、財務損失由乙方承擔一切責任，甲方概不負責。
七、工程價款結算與撥付方法：每星期一結算，星期二付款。
八、違約責任：
8.1甲方違約責任
8.1.1若甲方不能按時支付乙方工程進度款，按產值月報時間與約定支付時間承擔銀行同期，三倍貸款利息。
8.1.2工程結算尾款不按約定時間支付、甲方延誤付款承擔欠款總額的三倍銀行貸款利息。
8.1.3由于甲方原因造成的停工（三天以上），由甲方承擔由此造成的窩工人員損失和機具設備閑置費，（挖機每臺每天元計算、運輸車輛每天每輛按500元計算）并相應順延工期，若甲方要求乙方通過趕工方式保證按合同約定工期按期完工，則應由甲方承擔采取趕工措施及增加的合理費用。
8.1.4如甲方未按合同執行，按工程總造價
8.2乙方違約責任
8.2.1因乙方原因造成工程質量不符合合同規定時，乙方負責無償修理或返工，由此造成的損失由乙方自行承擔。
8.2.2由于乙方原因未按合同進度計劃及時完成工程計劃進度（以施工進度計劃為依據）乙方未采取有效措施趕上進度造成工期延誤，乙方將自動退場。
8.2.3乙方工程質量低劣，同一位置經甲方三次責令整改，乙方
在整改期限內不采取整改措施，不提交整改報告，由甲方有權解除施工合同并令其退場，乙方應按本工程造價總金額的3%向甲方支付違約金。
九、其它約定
合同未盡事宜，甲乙雙方以補充協議為準，與本合同具有同行法律效力。
十、糾紛解決辦法
甲方與乙方如發生合同糾紛，由雙方協商解決。
甲方簽字： 乙方簽字：
年月日
內部承包合同9
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在自愿、平等的基礎上，甲方將垃圾壩、截污壩以單包工的方式承包給乙方施工，結構按甲方提供的圖紙為準，如有結構上出現不妥之處，甲方、乙方協商處理。
一、乙方必須按施工規范嚴格施工，保證施工做到按施工規范嚴格施工，做到擋墻平整、垂直，外墻溝皮條縫，內墻粉2公分做到平整光滑。工程完工驗收達到合格標準(以有關各部門驗收為準)。
二、甲方材料運到現場：150米以內由乙方自行解決。
三、工程竣工后甲、乙雙方按實際工程量測量計算后按立方結算。
四、施工單價：_元/M(不含稅收)，土方開挖按由甲提供，按實際工作量結算。
五、付款辦法：每月進度按60%，工程驗收后按40%，付款。
六、甲方必須提供水、電。
七、施工中乙方必須安全施工，若發生任何傷害事故，甲方不承擔一切經濟責任和法律責任，均由乙方負責，如施工中產生失誤所發生的材料費由乙方自負，除遇不可抗拒的因素外。
八、施工工期從5月20日起到8月24日止。工期為90日，若超期一天罰款500元，若遇不可抗拒的因素，與甲方商議，工期順延。
九、施工中乙方必須要有技術人員在現場管理，配合甲方統一管理。如不聽現場人員指揮和管理，甲方有權解除本合同。
十、施工中某些技術要求按甲方要求施工。
十一、吃宿由乙方自行負擔。
十三、乙方在施工中不得故意刁難和無理取鬧，中途不干退場，按實際完成工程量造價的三分之一計算。
十四、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：__________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日__________年____月____日
發包人(全稱)：（以下簡稱甲方）
承包人(全稱)：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》_、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概括
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目—覽表(附件1)
工程立項批準文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數_天
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同款價
金額(大寫)：_元(人民幣)_￥：_元
六、組成合同的文件
組成本合同文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等局面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的'定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同款價及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：_年_月_日
合同訂立地點：
本合同雙方約定_后生效。
甲方(公章)：__________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日__________年____月____日
內部承包合同10
發包方： （稱甲方）
承包方： （稱乙方）
經 公司全體股東友好協商，決定對公司 生產線進行股東內部承包經營，相關事項如下：
第一章 總 則
第一條 為加強企業經營管理工作，不斷提高經濟效益，根據國家有關法律、法規以及股東會有關會議精神，結合企業實際狀況，本著實事求是、互惠互利的原則，由全體股東共同簽訂企業內部承包經營合同書（以下簡稱合同），由乙方整體承包經營（以下簡稱承包方）。
第二條 承包方實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運行模式，并獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的經濟、安全和法律責任。
第三條 企業財務管理：承包經營方根據有關財務法規和規章制度，按有利于經營的原則自行管理，甲方不得以任何理由進行干預。
第四條 承包方應依據有關政策以及工商、稅務、衛生、質監等部門的有關規定，按時足額交納各種稅費，并嚴格參照行業服務標準，做好服務。
第二章 承包基數
第五條 承包方 年的總承包費為 萬元整人民幣，作為公司全體股東的收益，每年分兩次付清年承包費，即：6月30日和12月31日付清。（注：第一年免交承包費，第二年至第 年，每年承包費為 萬元）。逾期不交，甲方有權按欠交額日千分之三收取滯納金，并可用乙方在本公司的股份金額作扣減承包費，或終止合同。
第三章 承包期限
第六條 本合同有效期 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
第七條 合同期滿，承包方完成上交承包費，可自愿續簽合同，但承包經營方須在期滿前六個月以正式書面形式提出是否續簽意向。在同等條件下，享有優先續簽權。
第四章 權利和義務
第八條 甲方權利義務
對公司移交給承包方承包經營管理的房產、設施、設備等資產享有法定所有權，并享有監督權。
監督承包方合法經營，不得干預承包經營方的.正常經營活動。
為承包方創造良好的經營服務環境，在承包經營方按時交齊有關費用情況下，保障承包經營方水、電正常供應。
努力為協助承包經營方努力做好承包期間的對外協調工作。
協助承包經營方努力做好突發事件和重大事故的處置工作。
自身的給排水系統的維修，應由承包方處理，并承擔相應費用。
第九條 乙方權利義務
合同期內，對公司提供的資產享有合同使用權并必須保持設備完好，正常維修費由乙方負責。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應及時上報公司股東會審定后報廢，不得擅自處理。
擁有在合同規定范圍內的自主經營權、使用權和收益權。
如經營需要，對公司原車間、機械設備進行改造更新，及所屬區域內新建經營場所，必須事先提出更新改造、新建方案，須經公司股東會審核同意方可實施（超過15個工作日不答復，視為同意）。對固定資產投入（主要指設備更新）的批量購買要事先報公司股東會認可，費用從承包費中扣除。
根據市場前景和公司發展需要，乙方可自籌資金投資建設 產品生產線，每銷售一瓶可按 元提成作為全體股東收益。固定資產歸乙方所有，生產經營直至公司章程規定的經營期滿。
若以公司的無形和有形資產從事進行抵押貸款等金融活動，必須經公司股東會同意，否則將追究承包經營方的法律和經濟責任。
對顧客服務要規范，認真做好顧客投訴工作，并要嚴格執行衛生清潔用品和食品的采購程序以及質保鑒定體系。
誠實經營，樹立良好的企業形象，建立良好的社會關系，自覺遵守國家有關特種行業的各項管理規定。
做好經營期間的各項安全工作，特別是要嚴格執行消防和食品、衛生、安全等工作，自覺接受有關部門的監督檢查。必須獨自承擔法律責任和經濟責任。
第五章 違約責任
第十條 任何一方違背本合同條款的行為均為違約行為，守約方有權依據合同文書及《中華人民共和國經濟合同法》追究違約方法律責任和經濟責任。
第六章 爭議解決
第十一條 對于在合同執行過程中發生的爭議，各方應本著實事求是的態度協商解決，若協商不行，則應提請環江毛南族自治縣人民法院予以角決。
第七章 附則
第十二條 本合同未盡事宜，可根據《中華人民共和國經濟合同法》之有關規定，經各方協商一致后予以修改、另行補充。本合同若有與國家新頒布的法規文件相矛盾之處，則以國家法規文件為準。
第十三條 本合同一式五份，股東各執一份，董事會秘存一份簽字后生效。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
年 月 日
年 月 日
內部承包合同11
甲方:
乙方:
身份證號碼：
為明確甲乙雙方在工程中的權利、義務和經濟責任，根據《中華人民共和國合同法》、《河南省地方稅務局建筑安裝行業稅收征收管理暫行辦法》和公司實際情況，經雙方共同協商一致，特訂立本合同并嚴格履行：
一、工程名稱：
二、工程地點： 面積:
三、工程造價:
四、工程期限: 年 月 日開工至 年 月 日竣工。工期 天。
五、甲方根據乙方要求同意乙方 同志為 工程項目部前期工程款墊資人。乙方應與甲方指派的項目負責人通力合作，完成此項工程。
六、乙方前期墊資(主體等)，但必須按甲方公司規章制度執行。此工程款轉撥、收支核算，必須由甲方財務科統一辦理。建設方支付的'工程款首先轉到甲方賬戶，甲方再根據乙方提供的相關票據，在扣除了乙方應交的管理費、稅等費用后，隨工程款分批，其余的劃入乙方賬戶。工程驗收后一次撥款，按此合同款約定，全部轉完，不存在質保金。
七、此項目具體管理，均由此項目負責人全權管理，承擔相關義務和責任(如材料款、工人工資等)乙方只為該項目前期投資人，不負責該項目具體管理與責任。
八、此合同壹式肆份，甲乙雙方各貳份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
內部承包合同12
甲方：
乙方：
甲乙雙方在自愿、平等的基礎上，經協商一致就乙方承包甲方勞務部一事，簽訂如下協議：
1、承包內容
1、1由乙方承包甲方勞務部，甲方對乙方的經營實行監督管理。乙方需向甲方繳納60000元風險投資款，由乙方向甲方分二次繳納：20xx年1月底繳納30000元，2月底繳納30000元。
1、2雙方在解除合同或任何情況下的合同終止時，為保證業務的延展性，乙方不能一次性將風險投資款收回，按合同終止當時的業務發展情況，分項計算留存余額。乙方如有需要，可以個人名義向公司借款。
1、3乙方必須按法律法規的規定，實時繳納各項稅款，由甲方統一向稅務部門繳納。
1、4甲乙雙方合理分工，接單、操作由乙方承包的勞務部負責;出境證明及協調職能部門關系由甲方負責。
1、5甲方如有與乙方承包的勞務部經營的相同業務，必須交由乙方的`勞務部經營。
2、費用
2、1費用承擔如下：
2、1、1勞務部使用房屋的房租1.5萬元/年(由乙方個人承擔);
2、1、2水、電、物管費用由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一;
2、1、3、電話87558183的電話費由勞務部承擔(該電話由勞務部專用)，電話87558187的電話費由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一;復印機租金由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一，紙張由各方自行提供。
2、2乙方可報銷的費用：
2、2、1移動通信費：乙方每月500元，乙方聘用的一名員工每月100元;
2、2、2出差費：如在外住宿乙方每晚250元，乙方聘用的一名員工每晚150元(該費用超出部分不予報銷，不足部分不補貼)，出差補貼費每天50元;
2、2、3交通費：市內交通費乙方每月100元，乙方聘用的一名員工50元，出差以鐵路和公共汽車交通為標準，接待客戶另行商定;
2、2、4市場開拓費：按乙方開發的項目_____%提取(限一手單，二手單或三手單不再提取該項費用)，如需要出境考察，項目費用另行商定;
2、2、5招待費：按乙方開發的項目根據實際情況由雙方商定。
3、工資和待遇
3、1甲方每月工資1500元，每月再行發給1500元固定獎。乙方聘用的一名員工試用期三個月每月工資1200元，試用期滿后基本工資不變，每月再行發給300元固定獎，該名員工資金以業務量進行考考核，業務量每增加100000元，業務資金上浮500元/月。
3、2養老保險：乙方按每月1500元做為基數交納，乙方聘用的一名員工以1200元做為基數交納。養老保險單位交納部分由乙方承包的勞務部自行承擔，個人承擔部分個人自行負責。
上述3、4、5、6條所涉費用除房租外，均由乙方承包的勞務部開銷，如勞務部尚未發生業務，該費用在乙方繳納的風險投資款中扣除，待發生業務并分配利潤后，由乙方再行補足風險投資款。
4、利潤分配
勞務部自行開發產生業務后，前一次業務利潤分配時間以后一次業務利潤產生時為準，甲方分配利潤的40%，乙方分配利潤的60%;甲方提供的業務，由乙方完成的，利潤分配比例為：甲方分配利潤的60%，乙方分配利潤的40%。
5、管理和責任
5、1甲方產生的經濟糾紛與乙方承包的勞務部無關，因甲方原因給勞務部造成損失的由甲方補償;乙方不得以其它形式或在其它公司運作與甲方公司同樣內容的事務。
5、2乙方帳務由甲方統一管理，乙方不得私設財務及開立銀行帳號，對外收取的費用由甲方統一對外開具收據收取。
6、糾紛解決
甲乙雙方因本合同的履行等而產生爭議的，甲乙雙方協商解決，協商不成的，向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
7、生效及時間
7、1本合同有效期自20xx年__月__日至__年__月__日。
7、2本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
7、3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
內部承包合同13
發包方：_____________
營業執照號：_________
承包方：_____________
身份證號碼：_________
為了為明確發包方和承包方之間的權利義務關系，經雙方友好協商，同意對_________有限公司_________分公司實行承包經營，特簽定本合同，以資共同遵守。
第一條 承包內容
承包方為_________分公司的經理，從事_________地區的市政工程項目建設，承包方不得從事其他經營業務。
第二條 承包期限
承包期從________年____月____日起至________年____月____日止。分公司單獨建帳，進行稅務登記，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。
第三條 承包指標
在承包期限內承包方向發包方上繳承包費計人民幣_________元;在每個承包年度第1個月內支付。 另外，按工程項目的總額上繳2%的項目管理費，立項后付1%;竣工后付1%。 承包方完成上述承包指標以外的超額部分，在承包方支付辦公和業務費用后，有權決定獎勵辦法和福利用途。
第四條 發包方的權利義務
4.1 在________年____月底前，將分公司交給承包方經營管理。
4.2 負責刻制分公司的公章，分公司帳戶的開立和注銷，參與分公司的財務管理。
4.3 如發包方在地區從事項目工程，按工程項目的總額的1%的向承包方支付項目管理費。
第五條 承包方的權利義務
5.1 承包方必須健全生產、財務管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發包方申報分公司財務報表;發包方定期審核分公司的各項業務往來。
5.2 承包方的生產活動不得違反國家的法律。在承包期間如發生工傷事故，承包方應按照國家的有關規定處理。
5.3 承包方應按時向國家納稅。承包方對承包期間形成的債權債務負全部責任。
5.4 承包方自主經營權，有權自行招聘職工，有權根據職工的工作效率、身體條件、勞動態度、執行紀律好壞等情況，決定職工工資的多少，調整工作和辭退職工。
第六條 違約責任
6.1 發包方如未按
第七條終止合同，則應返還承包方向發包方交納年度承包費。如果造成承包方損失的，發包方還應向承包方賠償損失。
6.2 承包方如不按時按量完成上交發包方款項，應按照銀行關于遲延付款的規定，向甲方償付違約金。
第七條 合同解除 發生下述情況之一，發包方有權解除本合同：
7.1 承包方未按第一條規定的承包內容而從事其他經營活動的;
7.2 承包方未經發包方同意私自開立銀行帳戶的;或者承包方的財務報表與事實不符的`;
7.3 未按期上繳承包費或工程管理費，逾期3個月以上。
7.4 承包方向銀行以外的機構或公民借款融資的;
第八條 不可抗力 在合同期間，如遇不可抗力，造成經營中斷或其它經濟損失，經調查屬實后，發包方應按損失的實際情況，酌情減少承包方上交的款項。
第九條 爭議解決 因履行本合同發生的爭議，雙方盡量友好協商解決;如協商不成，由發包方所在地人民法院處理。
第十條 其它 本合同自________年____月____日生效，承包期滿自然失效。雙方在合同期內形成的債權債務關系，不因合同期滿而消失。本合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式四份，甲X雙方各執兩份。
發包方：_________(蓋章) ________年____月____日
承包方：_________(簽字) ________年____月____日
內部承包合同14
發包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)身份證號：
為了完善企業內部承包經濟責任制，加強工程施工管理，明確雙方享有權利和承擔的民事責任義務。確保本工程甲方與建設單位簽訂的施工合同中各條款的履行和全面完成，根據公司對承包經營責任制實施精神，結合工程的具體情況。甲方將合同下述工程的施工任務下達承包給乙方，經雙方協商同意達成下列條款，共同遵守執行：
一、建設單位
三都縣大塘國際城4、5、6、7號樓。
二、工程名稱
大塘國際城
三、工程地點
三都縣大塘
四、承包范圍
按圖紙施工
五、工程造價
按造價每平米900元計價(不含稅收)，甲方按此作為乙方承包計算依據，最后以竣工結算數量為準。
六、施工工期
300天(按日歷計算)以開工令為準。
七、工程質量等級
達到國家現行驗收規范標準。
八、承包方式
包工包料。
九、承包價款及支付辦法
按主體第一層完成后60%支付，以此類推。
十、除第五，九條以外，所有條款都以總合同執行
1、乙方獨立核算，自負盈虧，自擔風險，并按本工程結算總價向甲方交納管理費。所有費用由乙方自行交納。(公司掛靠費1%由甲方承擔0.5%，乙方承擔0.5%)。
2、甲方預留乙方工程合同總造價3%作為安全責任費，質量目標保證費以及會計資料檔案費。工程竣工交驗合格，未發生安全質量事故，質量體系運作資料，會計資料，竣工資料完善齊全，并按工程部規定格式裝訂成冊交給工程部后，甲方方能將預留的工程款項全部返還乙方。
3、建設單位撥付的工程款必須進入甲方賬戶，甲方扣除乙方應交納的費用及預留款后支付乙方。乙方全額承包，并負責承擔工程全部費用開支，保修款項按建設單位約定扣除。
4、甲方與建設單位簽訂的工程施工合同中有關質量安全，工期，保修，違約等相關條款均適用于乙方，其造成的責任和損失全部由乙方承擔。
5、乙方必須按時將工程發生的成本費用提交甲方財務部門作為本核算。
十一、工程管理
1、乙方必須在本承包合同簽訂后五日內到甲方工程部辦理開工報告及項目機構組建等相關手續。
2、乙方必須在本承包合同簽訂后五日內將施工組織設計或施工方案遞交甲方工程部，并按規定程序進行方案審批，圖紙會審，技術交底，直到工程完工時交工資料的整理，移交等。
3、乙方在施工過程中和相關管理人員及雇工需甲方備報案。
十二.工程安全及質量管理
1、乙方對本工程的安全文明施工必須按JGJ56-99標準執行并做好資料。
2、乙方必須在本承包合同簽訂五日內到甲方工程部簽訂安全合同，消防合同，乙方承諾不因本合同的效力如何，都對由自己產生的安全，消防，質量等責任事故，承擔最終完全賠償責任。
3、乙方對本工程的質量管理必須按甲方及相關規定的質量管理體系運作并做好相關資料。
十三、甲方責任
1、負責與建設單位完善工程施工合同，協助乙方辦理進場施工相關手續。
2、辦理承包工程的財務經濟往來，監督建設單位支付的工程款進入甲方指定賬戶，根據工程進度及質量情況審核后撥付乙方。
3、審核施工圖預算書，結算書及施工組織設計和施工方案。
4、甲方代表監督乙方施工進程中的進度，質量，安全及時對合同各項條款的履行情況。若發現問題，有權制止乙方并改正，直至責令停止施工或更換施工隊伍。
5、本合同簽訂之前期糾紛與乙方無關，如因前期糾紛造成的損失由甲方負責。
十四、乙方責任
1、執行甲方與建設單位簽訂的.工程施工合同及本內部承包合同條款要求，若發生違約責任及經濟損失全部由乙方承擔。
2、負責編制施工圖預算，結算書及相關組織設計和施工方案，整理完善工程交工資料，質量體系進行資料辦理工程結算及保修，回訪等工作一切費用由乙方自行承擔。
3、嚴格按照施工技術，質量要求和國家驗收規范標準施工，按操作規程安全，文明作業。施工中若乙方責任發生的人身傷亡事故及機械設備事故，均由乙方承擔經濟責任及法律責任。
4、服從甲方管理，按本承包合同條款規定及時到工程部，財務部及相關部門辦理有關工程承包手續，施工人員及特種作業人員必須持證上崗。
5、每月25日向甲方工程部報送當月進度統計報表及下月進度計劃。
6、乙方應嚴格審查所雇用民工身份及相關證件(如身份證，外出務工證，暫住證等)，沒有上述證件者不宜雇用，并及時與雇用民工簽訂勞動合同，并送勞動鑒定部門鑒定后將合同書及時向公司相關部門備案。否則由此引起的一切責任后果由甲方承擔。
7、乙方應及時支付所雇民工工資，并且保證每月按時足額發放。若有拖欠情況發生，甲方將責令停止支付工程進度款，甲方有權以工程進度款優先支付民工工資。
8、乙方工地聘用甲方職工的應及時向甲方相關部門辦理手續，并從聘用當日起足額上繳所聘人員社保基金。
十五、違約責任
1、由違約方承擔因違約所造成的全部經濟損失和法律責任。
2、乙方承諾不因本合同的效力如何，由乙方在施工中造成的刑事民事賠償責任，由乙方全部賠償。
3、如果乙方在施工過程中不服從甲方管理及乙方內部問題，造成資金鏈斷裂造成該工程停工三天，甲方有權將該工程收回。前期乙方所做的工程量不予計算，計價乙方無條件退場。
十六、其他
本工程施工內部承包合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章后生效。（其他未盡事宜雙方協商解決。）
甲方：xxx 乙方：xxx
日期：20xx年x月x日
內部承包合同15
發包方:以下簡稱甲方
承包方乙方:_____________
性別:_____
身份證號:___________________
從業資格證號:__________________
駕駛證號:______________________
初次領證日期:____________
聯系電話:
1、___________
2、____________
家庭住址：________________________________
XX編碼_____________
根據《中華人民共和國合同法》及國家、省、州、縣有關客運出租汽車管理規定和政策，經甲乙雙方協商一致，就承包客運出租汽車營運事宜達成如下協議：
第一條承包經營方式甲方提供一輛具備經營資格、營運證照齊全、設備完好的客運出租車給乙方承包見附件
一。乙方承包甲方車輛從事客運出租汽車營運活動，接受甲方管理，安全行駛，文明服務。
第二條承包經營車輛車型__________車號_____________顏色_____車架號____________發動機號________車輛行駛證號車輛登記日期________年____月____日。
第三條合同期限本合同有效期為________年____月;自________年____月____日起至________年____月____日止。
第四條收費項目和標準
一甲方向乙方一次性收取安全服務保證金人民幣40000.00元,大寫人民幣肆萬元整。合同終止,乙方未違反合同約定,甲方將本金和合同終止時銀行活期存款利息一次性退還給乙方。
二甲方向乙方按月收取承包費，承包費項目包括:稅費、經營權有償出讓金、車輛折舊、車輛保險費、社會保險其中：基本養老保險20%、醫療保險6.5%、失業保險0.5%、工傷保險1%、養路費、車費發票、甲方管理和投資收益等。________年度月承包費標準暫定為3500元，以后年度月承包費標準按實際營運收入狀況經與員工代表協商后予以調整。
三乙方應在每月1至____日內向甲方一次性交清月承包費。
四本合同期內,如遇稅費、車輛保險費、社會保險費調整，承包費按上述費用調整的幅度相應調整，具體標準在補充協議中明確。
第五條車輛的油料和維修本合同有效期內，車輛燃油、潤滑油和車輛維修保養費由乙方承擔。車輛維修、保養按下列第________種方式處理;
1、甲方修理廠維修和保養;
2、取得合法資格的社會修理廠維修和保養。
第六條車輛保險甲方根據《中華人民共和國保險法》及《中華人民共和國道路交通安全法》等相關法律法規和行業管理部門的要求，辦理車輛的投保手續，包括車輛損失險、
第三者責任險、車上責任險。
第七條甲方的權利和義務
一擁有客運出租汽車經營權和車輛產權。
二按照有關法律法規、國家、省、州、縣有關政策和行業管理規定，制定人員、車輛、服務質量等管理制度，組織并督促乙方認真執行。
三及時辦理相關營運手續、車輛和營運證的年審，提供營運所需的車費發票。
四組織乙方積極參加精神文明創建活動，對乙方有見義X為、拾金不昧、助人為樂等突出事跡的，按照事跡大小予以表彰或獎勵。
五負責行車、消防、治安等應急事件的處理，在乙方發生交通事故后及時辦理出險、索賠及善后處理事宜。
六乙方發生交通事故，造成人身和財產損害，保險賠付不足的部分，甲方墊付有關費用的，有權向乙方追償;乙方造成甲方車輛和其它財產損失的，甲方有權要求乙方賠償。
七督促乙方愛護車輛，并根據車輛使用狀況督促乙方進行維修保養。
八遇搶險救災、突發事件等情況時，有權調度乙方承包的車輛，并按國家規定給予相應的補償。
九受理乘客的投訴，對有責任的乙方給予相應的處理。
第八條乙方的權利和義務
一有權根據本合同約定從事客運出租車營運，并享有交納承包費后的收益權。
二遵守行業管理規定和甲方的管理制度，做到車容整潔，證照齊全，標識清晰，規范文明服務，設備完好，行車安全，按時交費。
三拒付甲方收取本合同約定以外或甲方未能出具財務簽章收據的費用，并有權向有關管理部門投訴。
四要求甲方提供營運所需的車費發票。
五發生交通事故后，及時通知、協助甲方做好出險、索賠及善后處理事宜，并承擔相應責任。
六愛護、妥善保管甲方的營運車輛，不得將營運車輛交給他人或無從業資格的人員營運，執行甲方提出的車輛保養和更新計劃。
七配合甲方完成行業管理部門開展的質量信譽考核和乘客滿意測評活動。
第九條合同的.變更訂立本合同所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行的，經雙方協商一致，可以變更本合同相關內容，但不得違反有關法律法規，國家、省、州、縣有關政策和行業管理的規定。
第十條合同的解除
一有下列情形之一的，甲方可以單方解除本合同：
1、乙方逾期15天未交納月承包費的。
2、乙方嚴重違反____市客運出租汽車管理津法規和行業管理制度的。
3、乙方發生行業管理部門認定的重大服務質量事件，對甲方名譽造成惡劣影響的。
4、乙方被有關部門吊銷機動車駕駛證或從業資格證的。
5、乙方被依法勞動教養或追究刑事責任的。
二有下列情形之一的，乙方可以單方解除本合同
1、乙方喪失勞動能力的。
2、乙方因戶籍遷移不在本縣居住的。
3、甲方被有關行政管理部門責令停業的。
三乙方或甲方單方解除本合同的，應書面通知對方。
第十一條合同終止
一甲方或乙方按
第十條可單方解除本合同的，合同終止。
二本合同期滿，合同終止。本合同期滿前，甲乙雙方可協商是否續簽承包合同。乙方遵守____市出租汽車管理法律、行業管理制度、無重大安全事故和重大服務質量事故的，有優先續簽權。
三本合同終止之日起3天內，甲乙雙方根據車輛驗收標準附件
二辦理車輛交接手續，乙方交回營運證照、車輛及附屬設備，甲方對其進行驗收。達到驗收標準的，甲方按本合同
第四條第
一項的約定向乙方退還安全服務保證金;未達到驗收標準的，乙方在15天內修復合格，乙方不愿修復或修復仍達不到驗收標準的，由甲方按附件二的標準修復合格，由此產生的全部費用從安全服務保證金中扣除。
第十二條違約責任
一甲乙雙方必須嚴格履行本合同。除本合同
第十條約定的情形外，任何一方不得單方解除合同。否則解除合同的一方，必須向另一方支付車輛年承包費20%的違約金。造成損失超過此限的，還應承擔賠償責任。
二乙方不按約定向甲方交納月承包費用的，從交費截止之日起，每天收取乙方拖欠費用總額2的滯納金;逾期15天未交納承包費的，甲方可按照合同
第十條第
一項的約定解除合同，并要求承擔違約責任。
第十三條爭議的解決本合同履行過程中發生爭議，由甲乙雙方協商解決，協商不成的，任何一方可依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協商，簽定補充協議附件
三，補充協議同本合同具有同等法律效力。
第十五條合同附件與本合同具有同等法律效力。
第十六條本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，報行業主管部門備案一份
甲方公章：_________
乙方公章：_________
法定代表人簽字：_________
法定代表人簽字：_________
________年____月____日
________年____月____日
【內部承包合同】相關文章：
內部承包合同12-21
內部承包合同06-20
工程內部承包合同12-03
關于內部承包合同10-11
內部承包合同范本11-17
內部承包合同范本12-02
內部承包合同范本01-16
施工內部承包合同通用07-09
公司內部承包合同12-11
內部承包合同系列11-17