監理工程師考試《合同管理》備考沖刺題
2016年的監理工程師考試即將舉行，以下是小編yjbys為您推薦的一些關于監理工程師考試備考沖刺題，歡迎學習參考，同時祝所有考生獲得理想的好成績!
單選題
1、下列哪項對合同的效力不產生影響( )。
A.一方當事人用欺騙的手段簽訂的合同
B.由于合同當事人一方本身的原因，對合同發生重大誤解的合同
C.在明顯不公平情形下簽訂的合同
D.由于公司易名以后的合同
【正確答案】：D
【答案解析】：本題主要考查合同的效力，合同的效力由于合同簽訂的方式不同會發生改變，比如在欺騙，明顯不公平等情形下簽訂的合同，合同的效力會發生改變。當事人名稱或者法定代表人變更不對合同的效力產生影響。
2、在新《合同法》頒布之前，在我國的經濟合同中，據不完全統計，無效經濟合同約占經濟合同總量的( )。
A.10%~15%
B.15%~20%
C.20%~25%
D.25%~30%
【正確答案】：A
【答案解析】：本題主要考查對以前的市場經濟合同中，無效合同的所占比例。
3、承擔締約過失責任一方應當有過錯，這種過錯表現為違反( )。
A.先合同義務
B.后合同義務
C.法律的規定
D.合同的約定
【正確答案】：A
【答案解析】：本題考查的是締約過失責任。承擔締約過失責任一方應當有過錯，這種過錯表現為違反先合同義務。
4、不違反法律或社會公共利益，實際是對( )的限制。
A.合同當事人
B.合同目的
C.合同自由
D.合同內容
【正確答案】：C
【答案解析】：本題考查的是合同的生效。
5、以下合同有效的是( )。
A.惡意串通，損害國家、集體、第三人利益的合同
B.以合法形式掩蓋非法目的的合同
C.一方以欺詐手段訂立的合同
D.無處分權人處分他人財產，經權利人追認訂立的合同
【正確答案】：D
【答案解析】：本題考查的是合同的無效合同的情形;惡意串通，損害國家、集體、第三人利益的合同。以合法形式掩蓋非法目的的合同一方以欺詐手段訂立的合同。
6、某鋼材供應合同在甲市訂立，在乙市履行。合同中未對某型號鋼材的價格作出約定，事后也沒有達成補充協議。該型號鋼材的價格：訂立合同時，甲市每噸 4200元，乙市每噸4150元;履行合同時，甲市每噸4300元，乙市每噸4250元。該型號鋼材的結算價格應為每噸( )元。(2011真題)
A.4300
B.4250
C.4200
D.4150
【正確答案】：D
【答案解析】：本題考查合同履行的原則。對于價款或報酬不明的，按訂立合同時履行地的市場價格履行。
7、附條件生效的合同，合同成立后雖然并未開始履行，但任何一方不得撤銷要約和承諾，否則應承擔( )。
A.違約責任
B.締約過失責任
C.定金處罰責任
D.違約金責任
【正確答案】：B
【答案解析】：本題考查的是合同的生效。附條件生效的合同，合同成立后雖然并未開始履行，但任何一方不得撤銷要約和承諾，否則應承擔締約過失責任。
8、某工程材料供應合同被確認無效，雙方具有同等過錯，購買方有4萬元損失，供應方有2萬元損失。下列關于雙方損失責任承擔的說法中，正確的是( )。
A.各自承擔自己的損失
B.分別賠償對方的損失
C.供應方賠償購買方1萬元損失
D.供應方賠償購買方2萬元損失
【正確答案】：C
【答案解析】：本題考查的是無效合同的法律后果。合同被確認為無效后，有過錯的一方應賠償對方因此而受到的損失。如果雙方都有過錯，應當根據過錯的大小各自承擔相應的責任。
9、合同當事人甲違約后，給合同另一當事人乙造成3萬元的損失，乙方因未采取措施造成損失增加到5萬元后，乙方采取了措施免遭繼續造成4萬元的損失，但乙方支出了1萬元的防止損失措施費，甲方應( )。
A.賠償乙方3萬元損失
B.賠償乙方4萬元損失
C.賠償乙方5萬元損失
D.賠償乙方8萬元損失
【正確答案】： B
【答案解析】：本題考查的是違約責任。賠償損失為3+1=4萬元。
10、某建設工程物資采購合同，采購方向供貨方交付定金4萬元。由于供貨方違約，按合同約定計算的違約金為10萬元，則采購方有權要求供貨方支付( )萬元承擔違約責任。
A.4
B.8
C.10
D.14
【正確答案】： C
【答案解析】：本題考查的是違約責任。當事人可以約定一方違約時，應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失額的賠償辦 法。約定違約金低于造成損失的，當事人可以請求人民法院或仲裁機構予以增加;約定違約金過分高于造成損失的，當事人可以請求人民法院或仲裁機構予以適當減 少。違約金與賠償損失不能同時采用。如果當事人約定了違約金，則應當按照支付違約金承擔違約責任。
11、建設工程施工合同糾紛第一審案件的管轄地為( )。(2008年真題)
A.工程項目投資人所在地
B.工程項目承包人所在地
C.工程項目發包方所在地
D.工程項目所在地
【正確答案】：D
【答案解析】：建設工程合同糾紛一般適用不動產所在地的專屬管轄，由工程所在地人民法院管轄。
12、合同終止是( )。
A.可以恢復的
B.合同關系的消失
C.隨著一定法律事實發生而發生
D.權利義務在客觀上不復存在
E.合同不再對雙方具有約束力的根據
【正確答案】：BCDE
【答案解析】：本題考查的是合同的終止。
13、執行政府定價的合同，當事人一方逾期提取貨物，遇到政府上調價格時，應當按( )執行。
A.原價格
B.新價格
C.市場價格
D.原價和新價的平均價格
【正確答案】：B
【答案解析】：本題考查的是合同的履行。
(1)沒有仲裁協議的;
(2)裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或者仲裁委員會無權仲裁的;
(3)仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;
(4)裁決所根據的證據是偽造的;
(5)對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據的;
(6)仲裁員在仲裁該案時有索賄、受人賄，徇私，枉法裁決行為的。
14、某物資采購合同履行過程中，由于供應方交付的貨物存在嚴重質量缺陷，采購方拒付貨款，其行為依據的是《合同法》中規定的( )。
A.雙方享有的同時履行抗辯權
B.后履行方享有的抗辯權
C.先履行方享有的不安抗辯權
D.后履行方享有的不安抗辯權
【正確答案】：B
【答案解析】：本題考查的是合同的履行。后履行抗辯權也包括兩種情況：當事人互負債務，有先后履行順序的，應當先履行的一方未履行時，后履行的一方有權 拒絕其對本方的履行要求;應當先履行的一方履行債務不符合規定的，后履行的一方也有權拒絕其相應的履行要求。如材料供應合同按照約定應由供貨方先行交付訂 購的材料后，采購方再行付款結算，若合同履行過程中供貨方交付的材料質量不符合約定的標準，采購方有權拒付貨款。
15、甲公司與乙公司訂立了一份總貸款額為20萬元的設備供貨合同。合同約定的違約金為貸款總值的10%。同時，甲公司向乙公司給付定金5000元，后乙公司違約，給甲公司造成損失2萬元。乙公司應依法向甲公司支付( )。
A.2萬元
B.2.5萬元
C.3萬元
D.3.5萬元
【正確答案】：B
【答案解析】：定金和違約金不能同時也不能合并使用。
約定的違約金為20*10%=2萬元
如果采用定金，由于乙公司違約應雙倍返還定金，所以應返還1萬元
由于損失是2萬元，定金不足以償付，甲方必定會選擇違約金條款。所以要求選退還定金(因不采用定金條款，故不同要求雙倍退還)，再支付2萬元違約金，共2.5萬元。
16、按照訴訟的地域管轄規定，建設工程合同糾紛應由( )的人民法院管轄。
A.工程所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同簽字地
【正確答案】：A
【答案解析】：本題考查的是訴訟。地域管轄是指同級人民法院在受理第一審建設工程合同糾紛的權限分工。對于一般的合同爭議，由被告住所地或合同履行地人民法院管轄。對于建設工程合同糾紛一般都適用不動產所在地的專屬管轄，由工程所在地人民法院管轄。
17、根據《合同法》的規定，既具有對合同未違約方給予補償，又具有對違約方實行制裁雙重性質的是( )。
A.罰金
B.賠償金
C.利息
D.違約金
【正確答案】：D
18、根據《合同法》對違約責任的規定，既具有對合同守約方給予補償，又具有對違約方實行制裁雙重性質的承擔違約責任的方式是( )。
A.罰金
B.利息
C.賠償金
D.違約金
【正確答案】：D
【答案解析】：本題考查的是違約責任。如違約造成對方損失的，支付違約金相當于對對方的補償，如違約沒有造成損失，依然要支付違約金，體現了對違約方的 制裁。 AB不是法定的承擔違約責任的方式，賠償金屬于賠償損失，屬于法定的承擔違約責任的方式，但它只體現補償，不體現制裁。
19、某建筑材料采購合同，既約定了違約金，又約定了定金。當一方違約時，守約方( )。
A.必須適用違約金條款
B.必須適用定金條款
C.可以選擇適用違約金或定金條款
D.兩者都不能適用，因約定無效
【正確答案】：C
【答案解析】：本題考查的是違約責任。
20、合同當事人約定了定金3萬元，違約金4萬元，收受定金的一方違約最多應返還給付定金一方( )。
A.3萬元
B.6萬元
C.7萬元
D.10萬元
【正確答案】：C
【答案解析】：本題考查的是違約責任。支付違約金4萬元，另外還需返還定金3萬元，所以共應返還4+3=7萬元。
21、某建設工程物資采購合同，采購方向供貨方交付定金4萬元。由于供貨方違約，按合同約定計算的違約金為10萬元，則采購方有權要求供貨方支付( )萬元承擔違約責任。
A.4
B.8
C.10
D.14
【正確答案】：C
【答案解析】：本題考查的是違約責任。當事人可以約定一方違約時，應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失額的賠償辦 法。約定違約金低于造成損失的，當事人可以請求人民法院或仲裁機構予以增加;約定違約金過分高于造成損失的，當事人可以請求人民法院或仲裁機構予以適當減 少。違約金與賠償損失不能同時采用。如果當事人約定了違約金，則應當按照支付違約金承擔違約責任。
22、按照訴訟的地域管轄規定，建設工程合同糾紛應由( )的人民法院管轄。
A.工程所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同簽字地
【正確答案】：A
【答案解析】：本題考查的是訴訟。地域管轄是指同級人民法院在受理第一審建設工程合同糾紛的權限分工。對于一般的合同爭議，由被告住所地或合同履行地人民法院管轄。對于建設工程合同糾紛一般都適用不動產所在地的專屬管轄，由工程所在地人民法院管轄。
29、建設工程施工合同糾紛第一審案件的管轄地為( )。
A.工程項目投資人所在地
B.工程項目承包人所在地
C.工程項目發包方所在地
D.工程項目所在地
【正確答案】：D
【答案解析】：建設工程合同糾紛一般適用不動產所在地的專屬管轄，由工程所在地人民法院管轄。
23、施工合同履行中規定以債務人的人身作為擔保的約定，屬于( )條款。
A.格式
B.約定
C.無效的合同
D.強制性
【正確答案】：C
【答案解析】：本題考查的是無效合同。無效合同的免責條款。合同免責條款，是指當事人約定免除或者限制其未來責任的合同條款。合同中的下列免責條款無效：(1)造成對方人身傷害的;(2)因故意或者重大過失造成對方財產損失的。
24、某公司與他人訂立合同后，分為A、B兩 企業 。某公司未告知他人的情況下，他人有權()。
A. 解除合同
B.撤銷合同
C. 要求A、B兩 企業 對合同承擔連帶責任
D. 將標的物提存
標準答案：C
25、下列哪項對合同的效力不產生影響( )。
A.一方當事人用欺騙的手段簽訂的合同
B.由于合同當事人一方本身的原因，對合同發生重大誤解的合同
C.在明顯不公平情形下簽訂的合同
D.由于公司易名以后的合同
【正確答案】：D
【答案解析】：本題主要考查合同的效力，合同的效力由于合同簽訂的方式不同會發生改變，比如在欺騙，明顯不公平等情形下簽訂的合同，合同的效力會發生改變。當事人名稱或者法定代表人變更不對合同的效力產生影響。
26、在新《合同法》頒布之前，在我國的經濟合同中，據不完全統計，無效經濟合同約占經濟合同總量的( )。
A.10%~15%
B.15%~20%
C.20%~25%
D.25%~30%
【正確答案】：A
【答案解析】：本題主要考查對以前的市場經濟合同中，無效合同的所占比例。
27、承擔締約過失責任一方應當有過錯，這種過錯表現為違反( )。
A.先合同義務
B.后合同義務
C.法律的規定
D.合同的約定
【正確答案】：A
【答案解析】：本題考查的是締約過失責任。承擔締約過失責任一方應當有過錯，這種過錯表現為違反先合同義務。
28、不違反法律或社會公共利益，實際是對( )的限制。
A.合同當事人
B.合同目的
C.合同自由
D.合同內容
【正確答案】：C
【答案解析】：本題考查的是合同的生效。
29、以下合同有效的是( )。
A.惡意串通，損害國家、集體、第三人利益的合同
B.以合法形式掩蓋非法目的的合同
C.一方以欺詐手段訂立的合同
D.無處分權人處分他人財產，經權利人追認訂立的合同
【正確答案】：D
【答案解析】：本題考查的是合同的無效合同的情形;惡意串通，損害國家、集體、第三人利益的合同。以合法形式掩蓋非法目的的合同一方以欺詐手段訂立的合同。
30、某鋼材供應合同在甲市訂立，在乙市履行。合同中未對某型號鋼材的價格作出約定，事后也沒有達成補充協議。該型號鋼材的價格：訂立合同時，甲市每噸4200元，乙市每噸4150元;履行合同時，甲市每噸4300元，乙市每噸4250元。該型號鋼材的結算價格應為每噸( )元。(2011真題)
A.4300
B.4250
C.4200
D.4150
【正確答案】：D
【答案解析】：本題考查合同履行的原則。對于價款或報酬不明的，按訂立合同時履行地的市場價格履行。
31、附條件生效的合同，合同成立后雖然并未開始履行，但任何一方不得撤銷要約和承諾，否則應承擔( )。
A.違約責任
B.締約過失責任
C.定金處罰責任
D.違約金責任
【正確答案】：B
【答案解析】：本題考查的是合同的生效。附條件生效的合同，合同成立后雖然并未開始履行，但任何一方不得撤銷要約和承諾，否則應承擔締約過失責任。
32、某工程材料供應合同被確認無效，雙方具有同等過錯，購買方有4萬元損失，供應方有2萬元損失。下列關于雙方損失責任承擔的說法中，正確的是( )。
A.各自承擔自己的損失
B.分別賠償對方的損失
C.供應方賠償購買方1萬元損失
D.供應方賠償購買方2萬元損失
【正確答案】：C
【答案解析】：本題考查的是無效合同的法律后果。合同被確認為無效后，有過錯的一方應賠償對方因此而受到的損失。如果雙方都有過錯，應當根據過錯的大小各自承擔相應的責任。
33、合同當事人甲違約后，給合同另一當事人乙造成3萬元的損失，乙方因未采取措施造成損失增加到5萬元后，乙方采取了措施免遭繼續造成4萬元的損失，但乙方支出了1萬元的防止損失措施費，甲方應( )。
A.賠償乙方3萬元損失
B.賠償乙方4萬元損失
C.賠償乙方5萬元損失
D.賠償乙方8萬元損失
【正確答案】： B
【答案解析】：本題考查的是違約責任。賠償損失為3+1=4萬元。
34、 ()是要約邀請。
A投標人的投標
B.招標公告
C·中標通知函
D.投標保證書
標準答案：B
[解析]：招標公告是要約邀請，投標人的投標是要約，中標通知書是承諾。投標保證書是投標保證人的擔保。
35、某 建設 工程 施工 合同 ，在 施工 任務完成后，由于發包人拖欠工程 款而發生糾紛，但雙方一直沒有簽訂書面 合同 ，此時應當( )。
A. 合同 效力待定
B.認定 合同 無效
C.認定 合同 成立
D.認定合同不成立
標準答案：C
[解析]：此題是對合同形式欠缺的考核。我國《合同法》規定的合同形式的不要式原則的一個重要體現還在于：即使法律、行政法規規定或當事人約定采用書面形式訂立合同，當事人未采用書面形式，但一方已經履行了主要義務，對方接受的，該合同成立。
36、撤銷要約的通知應當在()到達受要約人。
A、要約到達受要約人之前
B、要約人收到承諾之前
C、受要約人拒絕要約之前
D、受要約人發出承諾之前
標準答案：D
[解析]：A是要約的撤回，此時要約還沒有產生法律效率。要約撤銷，是要約在發生法律效力之后，要約人欲使其喪失法律效力而取消該項要約的意思表示。要約可以撤銷，撤銷要約的通知應當在受要約人發出承諾通知之前到達受要約人。
多選題
1、《合同法》的基本原則( )。
A.平等原則
B.自愿原則
C.公平原則
D.誠實信用原則
E.及時準確原則
正確答案： ABCD
答案解析：本題主要考查合同法的五大原則：1. 平等原則;2. 自愿原則;3. 公平原則;4. 誠實信用原則;5.遵守法律法規和公序良俗原則。
【答案解析】：本題考查的是承擔違約責任的方式。
2、下列有關承擔違約責任的說法，正確的是( )。
A.賠償損失是承擔違約的主要方式
B.違約金和賠償損失同時使用時，賠償損失優先
C.違約金和定金不能合并使用
D.當事人延遲履行后發生的不可抗力，可以免除責任
E.建筑工程合同中，施工單位承擔違約責任常用的方法是采取補救措施
【正確答案】：ACE
【答案解析】：本題考查的是違約責任。當事人就延遲履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。這也是承擔繼續履行違約責任的方式。違約金與賠償損失不能同時采用。如果當事人約定了違約金，則應當按照支付違約金承擔違約責任。
3、《合同法》規定的合同變更條件包括( )。
A.有效的合同
B.協商一致
C.合同當事人一方確有變更理由和依據
D.須經合同管理機關批準
E.變更內容明確
【正確答案】：ABE
【答案解析】：本題考查的是合同變更條件。(1)有效的合同;(2)變更內容明確;(3)協商一致。
4、《合同法》規定的承擔締約過失責任的構成要件有( )。(2010年真題)
A.締約一方有受損害的事實
B.締約過失責任方有過錯
C.締約方違反要約約定
D.締約當事人的過錯與損失有因果關系
E.合同尚未成立
【正確答案】：ABDE
【答案解析】：本題考查的是承擔締約過失責任的構成要件。構成要件包括：(1)締約一方有受損害的事實;(2)締約過失責任方有過錯;(3)締約當事人的過錯與損失有因果關系;(4)合同尚未成立。
5、合同當事人向中級人民法院申請撤銷裁決所提供的證據包括( )。
A.無仲裁協議
B.裁決所根據的證據是偽造的
C.裁決中有受人賄行為
D.違反仲裁的法定程序
E.裁決對當事人不利
【正確答案】：ABCD
【答案解析】：本題考查的是仲裁。當事人提出證據證明裁決有下列情形之一的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決。
6、合同產生爭議采取仲裁方式解決爭議的，( )。
A.必須是自愿的
B.必須有仲裁協議
C.只可在爭議發生前達成仲裁協議
D.是由第三者作出的裁決
E.是在仲裁機構的主持下，達成的協議
【正確答案】：ABD
【答案解析】：本題考查的是仲裁。
7、下列有關承擔違約責任的說法，正確的是( )。
A.賠償損失是承擔違約的主要方式
B.違約金和賠償損失同時使用時，賠償損失優先
C.違約金和定金不能合并使用
D.當事人延遲履行后發生的不可抗力，可以免除責任
E.建筑工程合同中，施工單位承擔違約責任常用的方法是采取補救措施
【正確答案】：ACE
【答案解析】：本題考查的是違約責任。當事人就延遲履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。這也是承擔繼續履行違約責任的方式。違約金與賠償損失不能同時采用。如果當事人約定了違約金，則應當按照支付違約金承擔違約責任。
8、在違約責任的承擔中，損失賠償額應( )。
A.相當于因違約造成的損失
B.包括合同履行后可獲得的利益
C.不包括合同履行后可獲得的利益
D.不得超過違約方訂立合同時預見的違約可能造成的損失
E.可以超過違約方訂立合同時預見的違約可能造成的損失
【正確答案】：ABD
【答案解析】：本題考查的是違約責任。損失賠償額應相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見或應當預見的因違反合同可能造成的損失。這種方式是承擔違約責任的主要方式。因為違約一般都會給當事人造成損失，賠償損失是守約者避免損失的有效方式。
9、合同解除可分為( )。
A.指定解除
B.法定解除
C.約定解除
D.債權債務解除
E.權利義務解除
【正確答案】：BC
【答案解析】：本題考查的是合同解除。
10、合同解除后，如果已經履行的，根據履行情況和合同性質，當事人( )。
A.可請求恢復原狀
B.可請求補救措施
C.無權請求任何要求
D.有權提起訴訟
E.有權要求賠償損失
【正確答案】：ABE
【答案解析】：本題考查的是合同解除的法律后果。合同解除后，尚未履行的，終止履行;已經履行的，根據履行情況和合同性質，當事人可以要求恢復原狀、采取其他補救措施，并有權要求賠償損失。合同的權利義務終止，不影響合同中結算和清理條款的效力。
11、根據《合同法》的規定，合同當事人主張( )，應當通知對方。
A.法定解除合同
B.約定解除合同
C.法定債務抵銷
D.約定債務抵銷
E.債務已按照約定履行
【正確答案】：AC
【答案解析】：本題考查的是合同的終止
12、《合同法》規定，法定債務抵銷的條件必須是( )。
A.互負到期債務
B.附抵銷條件的
C.債務標的物的品質相同
D.債務標的物的種類相同
E.附抵銷期限的
【正確答案】：ACD
【答案解析】：本題考查的是債務相互抵銷。
13、根據《合同法》的規定，約定債務抵銷的( )。
A.必須通知對方
B.標的物的種類、品質可以不相同
C.通知自到達對方時生效
D.債務要求不高
E.必須經當事人協商一致
【正確答案】：BDE
【答案解析】：本題考查的是債務相互抵消。
14、對違約責任者以法律制裁，要求當事人在簽訂合同時，要考慮( )。
A.所簽合同的合法性
B.所簽合同的經濟性
C.所簽合同的真實性
D.違約的承擔能力
E.履約的可能性
【正確答案】：ACE
【答案解析】：本題考查的是違約責任。預防和減少違反合同現象的發生。
15、繼續履行是指違約當事人無論是否已經承擔損害賠償責任或者違約金責任，有下列( )情形的，不得繼續履行。
A.法律上或者事實上不能繼續履行
B.債務的標的不適于強制履行或者履行費用過高
C.合同內容不明確，又不能達成補充協議
D.債權人在合理期限內未要求履行
E.履行費用的負擔不明確的
【正確答案】：ABD
【答案解析】：有下列情形之一的，不得繼續履行：①法律上或者事實上不能繼續履行;②債務的標的不適于強制履行或者履行費用過高;③債權人在合理期限內未要求履行。
16、《合同法》中，有關承擔違約責任的規定，采用的原則包括( )。
A.補償性原則
B.嚴格責任原則
C.懲罰性原則
D.有限責任原則
E.連帶責任原則
【正確答案】：AC
【答案解析】：本題考查的是違約責任的原則。注意，在書中把嚴格責任原則列為承擔違約責任的條件而非原則。本著謹慎的原則，可以不選B。
17、根據《合同法》的規定，合同當事人承擔違約責任的原則包括( )。
A.嚴格責任原則
B.懲罰性原則
C.過錯推定源原則
D.公平責任原則
E.補償性原則
【正確答案】：BE
【答案解析】：本題考查的是違約責任的原則。注意，在書中把嚴格責任原則列為承擔違約責任的條件而非原則。本著謹慎的原則，可以不選A。
18、按照《合同法》的規定，“債務人向第三人履行債務”不同于“債務承擔”的主要區別( )。
A.不屬于合同內的約定
B.合同當事人未改變
C.第三人可以向債務人請求履行
D.第三人有追究債務人違約責任的權利
E.對第三人履行債務增加的費用由債權人補償
【正確答案】：BCE
【答案解析】：本題考查的是合同履行中的債權轉讓和債務轉移。
19、甲公司將與乙公司簽訂的合同中的義務轉讓給丙公司。依據《合同法》規定，下列關于轉讓的表述中正確的有( )。
A.合同主體不變，仍為甲乙公司
B.轉讓必須征得乙公司同意
C.丙公司只能對甲公司行使抗辯權
D.甲公司對丙公司不履行合同的行為不承擔責任
E.丙公司應承擔與主債務有關的從債務
【正確答案】：BDE
【答案解析】：本題考查的是合同的轉讓。
20、不得轉讓合同債權是根據( )不得轉讓。
A.合同性質
B.合同形式
C.當事人約定
D.法律規定
E.合同標的
【正確答案】：ACD
【答案解析】：本題考查的是合同的轉讓。
21、債權人將合同的權利轉讓給受讓人時( )。
A.應征得債務人同意
B.未通知債務人，該轉讓不發生效力
C.應當通知債務人
D.債務人的抗辯權只能針對債權人
E.所有的從權利都隨之轉讓給受讓人
【正確答案】：BC
【答案解析】：本題考查的是合同的轉讓。債務承擔是指債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的情況。債務人將合同的義務全部或部分轉移給第三人的必須經債權人的同意，否則，這種轉移不發生法律效力。法律、行政法規規定轉移義務應當辦理批準、登記手續的，應當辦理批準、登記手續。
22、按照《合同法》的規定，合同的權利義務終止的情形有( )。
A.合同解除
B.債務已經按照約定履行
C.債務相互抵銷
D.債務人免除債務
E.債權債務同歸于一人
【正確答案】：ABCE
【答案解析】：本題考查的是合同的終止。有下列情形之一的，合同的權利義務終止：債務已經按照約定履行;合同解除;債務相互抵消;債務人依法將標的物提存;債權人免除債務;債權債務同歸于一人;法律規定或者當事人約定終止的其他情形。
23、合同不當履行的處理包括( )。
A.因債權人致使債務人履行困難的處理
B.提前或部分履行的處理
C.部分合同失效的處理
D.合同不當履行中的保全措施
E.合同部分撤銷的處理
【正確答案】：ABD
【答案解析】：本題考查的是合同不當履行的處理。合同不當履行的處理有：因債權人致使債務人履行困難的處理;提前或者部分履行的處理;合同不當履行中的保全措施。
24、后履行抗辯權的適用條件包括( )。
A.合同中未約定履行順序
B.合同中約定了履行順序
C.由同一雙務合同產生互負的對價給付債務
D.經營狀況嚴重惡化
E.應當先履行的對價給付是可能履行的義務
【正確答案】：BCE
【答案解析】：本題考查的是合同履行中的抗辯權。后履行抗辯權應滿足的條件為：由同一雙務合同產生互負的對價給付債務;合同中約定了履行的順序;應當先履行的合同當事人沒有履行債務或者沒有正確履行債務;應當先履行的對價給付是可能履行的義務。
25、 仲裁協議包括的內容有( )。
A.仲裁事項
B.請求仲裁的意思表示
C.不向法院起訴的承諾
D.所選定的仲裁委員會
E.雙方爭議的解決方式
【正確答案】：ABD
【答案解析】：本題考查的是合同爭議的解決。仲裁協議是糾紛當事人愿意將糾紛提交仲裁機構仲裁的協議。它應包括以下內容：請求仲裁的意思表示;仲裁事項;選定的仲裁委員會。
26、依據《合同法》，下列有關解決合同爭議方式的表述中，錯誤的有( )。
A.當事人雙方未達成仲裁協議的，仲裁機構不能受理
B.當事人對仲裁裁決不滿的，可以申請法院進行二審
C.一方當事人不履行仲裁裁決的，對方可以請求法院執行
D.仲裁裁決書自作出裁決之日起發生法律效力
E.建設工程合同的糾紛必須由被告所在地法院審
【正確答案】：BE
【答案解析】：B仲裁裁決不滿，可以向法院申請撤銷仲裁裁決，不能直接進行二審。E建設工程合同糾紛適用不動產所在地的專屬管轄，由工程所在地人民法院管轄。
27、不可抗力事件的合同責任[ ]
A. 承發包雙方人員的傷亡損失，分別由各自負責
B. 承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔
C. 承包人機械設備損壞及停工損失，由發包人承擔
D. 工程所需清理、修復費用，由承包人承擔
E. 延誤的工期相應順延
標準答案：A, B, E
[解析]：合同約定工期內發生的不可抗力 施工合同范本通用條款規定，因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔： (1)工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔; (2)承發包雙方人員的傷亡損失，分別由各自負責; (3)承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔; (4)停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的 管理 人員及保衛人員的費用由發包人承擔; (5)工程所需清理、修復費用，由發包人承擔; (6)延誤的工期相應順延
27、要約人發出要約之后，欲使要約不生效，可以()。
A.受要約人作出承諾之前，發出撤銷通知
B.發出撤回通知，并在要約到達之前到達受要約人
C.受要約人作出承諾之前，送達撤銷通知
D.發出撤回通知，并與要約同時到達受要約人
E.撤銷通知與承諾同時作出
標準答案：B, D
[解析]：使要約不生效，則屬于要約的撤回。要約撤回，是指要約在發生法律效力之前，欲使其不發生法律效力而取消要約的意思表示。要約人可以撤回要約，撤回要約的通知應當在要約到達受要約人之前或同時到達受要約人。
28、 承諾期限的確定，有()幾種方法。.
A.要約中規定承諾期限B.要約中未規定、由仲裁人確定
C.要約中未規定、以對話方式承諾的、即時承諾
D.要約中未規定、以對話方式承諾的、在合理期限內作出
E.要約中未規定，以非對話方式作出的承諾應在合理期限內到達
標準答案：A, C, E
[解析]：承諾必須以明示的方式，在要約規定的期限內作出。要約沒有規定承諾期限的，視要約的方式而定。(1)要約以對話方式作出的，應當即時作出承諾，但當事人另有約定的除外。(2)要約以非對話方式作出的，承諾應當在合理期限內到達。
29、《合同法》規定，()合同無效。
A、一方以欺詐、脅迫手段訂立的合同
B.以合法形式掩蓋非法目的的合同
C、損害社會公共利益的合同
D.違反法律、行政法規強制性規定的合同
E、因重大誤解而訂立的 合同
標準答案：B, C, D
[解析]：無效 合同 的情形：(1)一方以欺詐、脅迫的手段訂立，損害國家利益的合同 ;(2)惡意串通，損害國家、集體或第三人利益的 合同 ;(3)以合法形式掩蓋非法目的的合同 ;(4)損害社會公共利益;(5)違反法律、行政法規的強制性規定的合同。此題應注意A項，如果使對方違背真實意思時為可變更可撤銷合同，如果損害了國家利益則成了無效合同，應為表達不全，所以不正確。E項是可變更可撤銷合同。
30、 承擔締約過失責任的情形有()。
A.提供格式條款一方免除其責任
B.沒有得到進口許可證而謊稱已取得
C.違反締約中的保密業務
D. 施工 企業 不具有相應資質等級而謊稱具有
E.故意提供與訂立合同有關的虛偽情況
標準答案：B, C, D, E
[解析]：承擔締約過失的情形包括：1、假借訂立合同，惡意進行磋商2、故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況 3、有其他違背誠實信用原則的行為4、違反締約中的保密義務。
【監理工程師考試《合同管理》備考沖刺題】相關文章：
監理工程師考試《合同管理》沖刺題02-27
監理工程師考試《理論法規》備考沖刺題02-26
2016監理工程師考試《合同管理》沖刺題02-27
2016監理工程師《合同管理》考前沖刺題02-26
監理工程師考試《理論法規》沖刺題12-13